Договор на поставку корпусной мебели образец. Заполненный образец документа

Купли-продажи мебели по специальным размерам заказчика, с подбором индивидуальных материалов.

г. Москва « »__________________ 20__ г.

Именуемого продавцом с одной стороны и, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, ___________________________ ___________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность товары, указанные в Спецификации №______ от « » _______________ 20__ г, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и уплатить за них в срок, определенный настоящим Договором денежную сумму, установленную в Спецификации.

1.2. Товары, являющиеся предметом настоящего Договора, в момент заключения настоящего Договора у Продавца отсутствуют и будут заказаны у Изготовителя (Поставщика) по индивидуальным техническим параметрам, согласованным с Покупателем в Спецификации, на основании утверждённого чертежа или (и) дизайн-проекта.

1.3. По требованию одной из сторон индивидуальные технические параметры товаров, согласованные сторонами в чертеже или проекте (дизайне), могут быть изменены в течение суток, с момента подписания настоящего Договора. В этом случае стороны оформляют новую Спецификацию к Договору, в котором отражается изменение цены, технических параметров и сроков передачи и сборки товаров.

2. Условия и порядок передачи товаров Покупателю

2.1. Оплата первого замера осуществляется в момент замера и входит в окончательную стоимость товара (п. 8.1.). Изготовление товара осуществляется в течение 30 рабочих (не считая праздников и выходных). Датой исполнения обязательства Продавца по поставке товара считается дата сообщения Покупателю о готовности передать товар со склада Продавца по телефону, указанному при заключении Договора или отправления уведомления, согласно п.6.2. настоящего Договора. При этом с Покупателем согласовывается дата доставки и сборки по адресу Покупателя.

Возможен перенос сроков доставки товаров при условии должного уведомления другой Стороны (п. 6.2). Покупатель может перенести согласованный срок доставки, предупредив об этом не менее чем за три дня до доставки, назначив новый срок.

2.2. В случае самовывоза товара Покупателем со склада Продавца, Покупатель должен осуществить вывоз товаров не позднее 5 рабочих дней, с момента получения от Продавца уведомления о готовности товара к отгрузке, установленного п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. При приемке Товара Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя обязан проверить количество и качество Товара. В случае если во время приемки будет обнаружен Товар ненадлежащего качества либо несоответствие ассортимента или количества Товара, указанным в Спецификации, Покупатель либо уполномоченный представитель Покупателя делает соответствующую отметку в Спецификации либо направляет претензию по электронной или телефонной связи с последующим обменом оригиналами.

2.4. Приемка Товара представителем Покупателя без отметки, указанной в п. 5.4. означает согласие с ассортиментом, количеством и качеством Товара.

2.5. Продавец передает бригаде сборщиков товар собранном или частично собранном виде, после чего бригада сборщиков несёт ответственность за установку изделия. На момент начала сборки Покупатель обязан подготовить место для нормальных условий сборки и обеспечить сохранность своего имущества, а именно:

• - в помещении не ведутся строительные и отделочные работы,
• - имеется свободное от посторонних предметов место площадью не менее 6 кв. м.
• - старая мебель вынесена из помещения, где будет проводиться сборка,
• - в помещении обеспечена возможность подключения электроинструментов.

Срок окончания работ по сборке мебели зависит от объёма работ (количества элементов мебели и сложности дополнительных работ).

Доставка и монтаж изделия являются дополнительный работами и в стоимость договора не входят, а оплачиваются отдельно. Дополнительные работы, не указанные в настоящем договоре, производятся бригадой сборщиков самостоятельно, и оплачиваются по согласованию с Покупателем.

2.6. Приемка товара осуществляется самим Покупателем либо любым лицом по письменной доверенности от Покупателя путем подписания Бланка доставки товаров.

2.7. Сдача – приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Продавцом, производится в два этапа:

2.8. На первом этапе, который производится в момент передачи товаров Покупателю, сдача-приемка осуществляется по количеству мест и по проверки целостности фабричной упаковки. Вскрытие фабричной упаковки не производится, за исключением стеклоизделий, фасадов, столешниц и штучных изделий, которые пересчитываются и осматриваются при доставке, претензии по количеству и качеству по ним в дальнейшем не принимается.

Изделия, выполненные из натурального материала (массива дерева) или с использованием шпона натурального дерева могут иметь оттенок, незначительно отличающийся от оттенка на выставленном образце и другой рисунок фактуры среза дерева, что свойственно изделиям из натуральных материалов и браком не является.

Покупатель не должен самостоятельно вскрывать фабричную упаковку переданных ему товаров и обязан передать эти товары бригаде сборщиков в том же виде, в каком он их получил.

В случае обнаружения повреждений целостности упаковки Покупатель обязан вместе с представителем Продавца распаковать, осмотреть и произвести приёмку изделий из этой упаковки по количеству мест и качеству.

Сборка осуществляется в присутствии Покупателя или его полномочного представителя, при их отсутствии на момент начала работ, сборка не начинается.

2.9. На втором этапе сдачи-приемки, который производится по окончании сборки, навески, установки товаров у Покупателя, сдача-приемка осуществляется по качеству, количеству переданных товаров и их соответствию дизайну-проекту.

2.10. Окончание второго этапа сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки, в котором отражаются все выявленные недостатки, несоответствия и изменения, внесенные в эскиз.

2.11. Сдача-приемка товаров, сборка и навеска которых по условиям настоящего Договора осуществляется Покупателем самостоятельно, производится в момент передачи товаров Покупателю по количеству переданных товаров и их соответствию Спецификации. Окончание сдачи-приемки товаров оформляется Бланком доставки товаров. Претензии по качеству Товара принимаются только при наличии фабричной упаковки, которая сохраняется до момента окончания сборки.

2.12. Право собственности на товар переходит от Продавца к Покупателю с момента доставки товара Покупателю, кроме товара, проданного в кредит при котором право собственности на товар переходит после полной оплаты стоимости товара.

2.13. Работа выполняется материалом, оборудованием и инструментом Исполнителя.

2.14. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ в рамках настоящего договора, при этом контроль за качеством выполнения данных работ лежит на Исполнителе.

3. Порядок и условия оплаты.

3.1 Покупатель может оплатить передаваемые ему Продавцом товары с использованием по выбору следующих вариантов расчетов:

3.1.1. В размере полной 100% стоимости товара при заключении Договора;

3.1.2. В размере не менее 70% стоимости Товара, что составляет _________________ (________________________________________________________________________________), одновременно с подписанием настоящего Договора, и оставшуюся часть от суммы, указанной в Спецификации за 5 дней до окончания установленного срока изготовления товара, указанного в п.2.1. Договора.

3.1.4. Произвести оплату безналичным платежом. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца. При этом срок поставки товара, установленный в пункте 2.1. настоящего Договора, начинает исчисляться со дня, следующего за днём оплаты.

3.2 Передача товаров Продавцом и принятие товара Покупателем осуществляется путем доставки товаров до адреса Покупателя.

3.3. В случае невозможности заноса или подъема изделия в связи с конструктивными особенностями дома (помещения), Продавец оставляет за собой право отказаться от проведения этих работ, осуществив доставку до подъезда. Покупатель должен заранее предупредить о нестандартных размерах проходных путей, для правильного подбора товара.

3.4. Хранение товара на складе свыше срока, установленного в п. 2.2. Договора, оплачивается Покупателем из расчета 0,1% в день от стоимости товара, но не более 5 % от стоимости работ по настоящему договору.

3.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

3.6. Валюта платежа – Российский рубль.

4. Гарантии Продавца

4.1 Продавец гарантирует, что передаваемые им Покупателю по настоящему Договору товары изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями страны изготовителя и в полной мере соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) Российской Федерации. Гарантийный срок 12 месяцев.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока Продавцу или Изготовителю товара.

4.3. Стороны определили, что в случае обнаружения в Товаре недостатков их устранение производится бригадой сборщиков Продавца в срок не более 30 рабочих дней (срок необходимый для изготовления деталей мебели в соответствии с п. 2.1.Договора) со дня предъявления требования Покупателя (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

5. Ответственность сторон

5.1. Не допускается необоснованный отказ Покупателя от приемки Товара, предусмотренного Спецификацией.

5.2. За нарушение срока предоставления полностью оплаченного Товара, Продавец уплачивает проценты в размере 0.01% но не более 5% от стоимости работ.

5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу проценты 0.1% но не более 5 % от неоплаченной стоимости Товара.

5.4. В случае если доставка по настоящему Договору осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Товара оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации, Продавец обязуется произвести ее ремонт либо замену за свой счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления претензии.

5.5. В случае нарушения сроков оказания услуги по доставке и (или) сборке Товара в срок, предусмотренный п. 2.1., настоящего договора, Продавец уплачивает 0.1% от оплаченной стоимости доставки и (или) сборки, начиная со дня установленного срока доставки и (или) сборки (п.5 ст.28 «Закона о защите прав потребителей»).

5.6. Повторная доставка или сборка по вине Покупателя (из-за отсутствия самого Покупателя в месте получения Товара или лица, действующего на основании письменной доверенности, внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенную для установки изделия по индивидуальным размерам заказчика) оплачивается дополнительно по двойному тарифу в кассу Продавца.

5.7. Покупатель обязуется самостоятельно принять меры для обеспечения сохранности своего имущества на территории производства работ бригадой сборщиков Продавца (п. 2.5.).

5.8. Поставщик не несёт ответственности за какой либо нечаянно причиненный бригадой сборщиков материальный ущерб имуществу Покупателя (любая часть интерьера дома, мебель, покрытие стен, потолка и пола), которое не возможно переместить из зоны проведения монтажных работ, если таковой ущерб произошел из-за несоблюдения Заказчиком п.п. 2.5. и 5.7.настоящего Договора.

5.9. Продавец не несёт ответственности за монтаж техники, приобретенной Покупателем.

5.10. Продавец не несёт ответственности за осуществляемые бригадой сборщиков дополнительные работы не указанные в настоящем Договоре.

5.11. В случае отказа Покупателя от Договора в срок более чем через сутки, с даты заключения настоящего Договора до момента передачи товара, сумма предоплаты за товар возвращается за минусом расходов Продавца (п.3 ст.497 ГК РФ).

6. Уведомления и сообщения

6.1. Уведомления являются обязательными в случаях, когда они предусмотрены настоящим Договором, а также, тогда, когда одна из сторон обратится к другой стороне с просьбой об уведомлении ее по какому-либо вопросу.

6.2. Уведомления будут считаться поданными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, телеграммой, посредством факсимильной связи, телефонограммы, а также с использованием иных средств связи, по адресу (телефону) предоставленному Покупателем при заключении настоящего Договора.

6.3. В случае внесения конструктивных изменений в область помещения, предназначенного для установки Изделия по индивидуальным размерам заказчика, Покупатель обязан в полном объёме оплатить Продавцу работы по изменению конструкции Изделия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами на основе согласия и взаимопонимания. Если согласие на переговорах не будет достигнуто, то спор подлежат разрешению в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.

8. Прочие условия

8.1. Первый выезд замерщиков оплачивается отдельно и при заключении настоящего Договора входит в окончательную стоимость изделия.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения каждой из сторон своих обязательств по нему.

8.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природные бедствия, пожары, эмбарго, военные действия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую сторону.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон вправе расторгнуть договор и не возмещать убытки, если эти обстоятельства будут продолжаться больше 3-х месяцев.

9.4. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в трехдневный срок уведомляет другую Сторону.

5 шагов и мебель у вас дома

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. Екатеринбург _____________________ 201_ г. ____________________________ _____________, в лице ____________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства c одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _______________ действующей на основании __________________________, с другой стороны, и именуемые вместе "Стороны", заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора Поставщик обязуется передать Покупателю мягкую мебель, изготовленную Поставщиком именуемую далее Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять Товар, оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Покупатель гарантирует, что приобретает Товар по настоящему договору для осуществления предпринимательской деятельности продажа товара через свою торговую сеть (салон магазин). Поставщик поставляет Товар на основании моделей товаров находящихся в производстве Поставщика. Поставка Товара осуществляется на основании договоренностей о сроках поставки, цена, количество, наименование, комплектация Товара и иным условиям согласованных сторонами в письменном виде - Спецификации на поставку. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Цена товара 2.1.Цена Товара договорная. Стоимость единицы Товара, общая стоимость Товара согласовывается предварительно перед каждой поставкой между Сторонами и указывается в Спецификации. 2.2. Цена товара включает стоимость Товара и упаковки, технического паспорта. 3.Порядок расчетов 3.1. Покупатель обязан произвести оплату Товара согласованного в Спецификации на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату при условии 100 % предоплаты в следующем порядке: 3.1.1. Покупатель оплачивает 50% стоимости Товара в срок 5 (пять) календарный день с момента получения счета от Поставщика. В случае неоплаты в указанный срок счет считается недействительным. 3.1.2. Покупатель оплачивает оставшиеся 50% стоимости партии Товара за 5(пять) календарных дней до даты поставки Товара указанной в Спецификации. 3.2. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товара и внесению других платежей по настоящему Договору, на дату зачисления всей суммы платежа на расчетный счет Продавца. 4. Условия и порядок поставки 4.1. Предварительно перед каждой поставкой Товара Покупатель и Поставщик согласовывают условия поставки: модель Товара, ассортимент, наименование используемой при изготовлении Товара ткани, описание компоновки тканью частей товара, угол поворота, дата поставки, способ (условия) поставки, цена, количество и иные необходимые условия. Указанные условия указываются в Спецификации, которая должна быть подписана Сторонами. 4.2. Товар передается-принимается на основании товаросопроводительных документов. При отгрузке Товара товаросопроводительные документы на Товар, подписанные Поставщиком, а также технический паспорт направляются Покупателю вместе с Товаром. Момент передачи Товара Стороны оформляют актом передачи Товара, счет фактурой. 4.3. Поставщик поставляет Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, при условии бережного с ним обращения. Упаковка Товара предназначена исключительно для перевозки Товара. Товар в данной упаковке может хранится, не более 5 (пяти) суток с момента поставки при соблюдении температурного режима не менее +10 и не более +20 градусов по Цельсию. 4.4. Условия поставки согласовываются сторонами в Спецификации. 4.5. При самовывозе Товара Покупателем (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Покупателем), обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю (в том числе перевозчику - транспортной компании). Товар забирает Покупатель со склада Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 57. 4.6. Если доставка осуществляется силами и средствами Поставщика (в том числе перевозка транспортной компании нанятой Поставщиком) обязательства Поставщика по срокам поставки считаются выполненными, право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю на склад или иное согласованное место передачи Товара. 4.7. Оплату расходов по поставке Товара в случаях предусмотренных п.4.6. полностью несет Покупатель и обязан оплатить транспортные расходы Поставщика в срок 3 (три) календарных дня с момента получения счета на оплату транспортных расходов. 4.8. Проверка качества, количества Товара происходит в момент передачи Товара от Поставщика к Покупателю, Покупатель обязан принять Товар по качеству, количеству, ассортименту, комплектности и отразить имеющиеся недостатки в акте приема передачи Товара. Отсутствие в акте приема передачи ссылки на недостатки свидетельствует о передаче Товара Покупателю полностью соответствующего условиям настоящего договора. После подписания акта приема передачи претензии по качеству, количеству, ассортименту, комплектности Поставщиком не принимаются. 5. Права и обязанности сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. Упаковать Товар и загрузить Товар в транспорт Покупателя; 5.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, с оформленными товаросопроводительными документами. 5.1.3. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.2.Поставщик имеет право: 5.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Покупателем. 5.2.2. В случае нарушения (в том числе не выполнения оплаты в полном объеме) Покупателем обязанности предусмотренной п. 3.1., 3.1.1., 3.1.2. настоящего договора Поставщик вправе отказаться от поставки Товара Покупателю полностью или приостановить поставку до выполнения Покупателем обязательств по оплате товара. 5.3.Покупатель обязан: 5.3.1. Принять Товар от Поставщика в соответствии с датой поставки; 5.3.2. Оплатить поставляемый Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. 5.3.4. Для получения Товара предоставить своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями доверенностью (в том числе с правом получения товара, оформления и подписания акта приема передачи Товара). 5.3.5. Информировать последующих покупателей о сроках действия гарантии (п.6.2. договора) в письменном виде. 5.3.6. Выполнять обязательства предусмотренные настоящим договором. 5.4. Покупатель имеет право: 5.4.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. 6. Качество, технические условия товара. Гарантийные обязательства Поставщика 6.1. Товар будет произведен "Поставщиком", по качеству, внешнему виду, габаритным размерам, способу трансформации, должен соответствовать образцу мебели выпускаемому "Поставщиком", а также Товар должен соответствовать предъявляемому к изготовлению мягкой мебели межгосударственному стандарту ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания". 6.2. На Товар Поставщиком установлен гарантийный срок эксплуатации товара мебель для общественных помещений, офисных, торговых и иных используемых в предпринимательских и иных целях не для личных нужд покупателей физических лиц 12 (двенадцать) месяцев. Товар мебель бытовая используемая для личных нужд покупателя (физические лица) не связанная с осуществлением предпринимательской деятельности 18 (восемнадцать) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю. 6.3. Устранение недостатков Товара возникших по вине Поставщика происходит в течение гарантийного срока за счет Поставщика в течение до 45 (сорок пять) календарных дней с момента получения Товара по адресу Поставщика г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 7. Ответственность сторон 7.1. За нарушение сроков поставки Поставщик платить Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.2. За нарушение сроков оплаты Товара предусмотренных настоящим договором Покупатель платит Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 7.4. За нарушение сроков получения Товара Покупатель оплачивает Покупателю расходы по хранению Товара в размере 0,5% о стоимости Товара за каждый день просрочки до момента выполнения обязательств. 8. Общие положения 8.1. По инициативе любой из Сторон может производиться сверка расчетов за поставленный Товар. 8.2. В случае изменений: наименования организации, юридического или почтового адреса, фактического месторасположения, финансового состояния-Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга. 8.3. Все устные, письменные, в том числе направленные посредством электронной связи договоренности с момента подписания настоящего договора утрачивают силу и стороны не вправе ссылаться на данные договоренности. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 8.5. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае, если Стороны не пришли к согласию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 8.6. Предусмотренная настоящим договором Спецификация оформляется письменно и может быть подписана Сторонами путем обмена Спецификации посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре и принимается сторонами к выполнению. 8.7. Счет на оплату Товара, расходов по поставки Товара может быть направлен Покупателю посредством телефаксовой связи или электронной связи по тел. номеру электронному адресу, указанному в настоящем договоре подлежит оплате Покупателем. 8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного года. Настоящий договор может быть заключен Сторонами путем обмена договором посредством телефаксовой связи по телефонному номеру, указанному в настоящем договоре. 8.9. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по инициативе любой Стороны с уведомлением другую Сторону в срок за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны при его исполнении руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9. Реквизиты, подписи сторон Поставщик: _______________________ Покупатель: _________________________________/____________/ ____________________________/_________________/

г. __________ "___"__________ ____ г. ________________________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", (наименование организации) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ______________________, с одной стороны, и _______________________________, (Устава, доверенности) (наименование организации) именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, доверенности) совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить офисную мебель __________, (наименование, назначение) попредметно указанную в Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору (далее - "мебель").

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.

1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:

2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).

2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.

2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.

3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству - не позднее _______________ с даты поставки.

3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.

3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.

Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленной мебели проводится экспертиза __________________________________________________________ за счет Стороны, (при необходимости указать, кем проводится экспертиза) требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по результатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленной мебели, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

Соразмерного уменьшения цены мебели;

Безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________;

Возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.

В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы;

Потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

Соразмерного уменьшения покупной цены;

Доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:

Потребовать замены некомплектной мебели на комплектную;

Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.

3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ

4.1. Качество поставляемой по настоящему Договору мебели должно соответствовать ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия, ГОСТ 19195-89. Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения, ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88). Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость, ГОСТ 19917-93. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия, ГОСТ 20400-80. Продукция мебельного производства. Термины и определения, ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88). Мебель. Столы. Определение устойчивости, ГОСТ 30255-95. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах, ___________________________________________________. (иные ГОСТы, технические регламенты и т.п.)

4.2. Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.

4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П. М.П.

Договор на изготовление - довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

• срок изготовления предмета заказа;
• срок уведомления заказчика о готовности заказа;
• срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это - размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с . Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных .

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

• передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
• неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

• нарушение сроков оплаты.
• неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:

Подписи сторон:

__________________ / ________ _________________ / ________

Бланк документа «Договор поставки офисной мебели» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор поставки офисной мебели

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем "Покупатель", вместе именуемые "Стороны", заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.

2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.

2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].

3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.

3.5. При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.

4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.

4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.

4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.

6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.

6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].

6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Гарантийное обслуживание

7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.

7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].

7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.

8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.

8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.

8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик Покупатель

[наименование организации] [наименование организации]

[адрес] [адрес]

[телефон/факс] [телефон/факс]

[ИНН/КПП] [ИНН/КПП]

[расчетный счет] [расчетный счет]

[наименование банка] [наименование банка]

[корреспондентский счет] [корреспондентский счет]

[наименование должности] [наименование должности]

[подпись] [подпись]