1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2019 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

Договор на разработку программного обеспечения является разновидностью договора оказания возмездных услуг . Однако данный договор имеет определенную специфику. Так, для некоторых видов услуг техническое задание может не играть особой роли или содержаться в самом тексте договора либо же в счёте на оплату. В то же время договор на разработку программного обеспечения зачастую требует составление дополнительного подробного технического задания, без которого оценить качество услуг исполнителя в последующем будет крайне трудно.

Говоря про договор на разработку программного обеспечения, следует отметить, что в нем не последнее внимание должно уделяться также вопросу зашиты прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Приведенный вариант договора является в этом плане достаточно поверхностно проработанным. Прочитать про способы передачи готового программного обеспечения согласно белорусскому праву Вы сможете

Договор на разработку программного обеспечения №____

город Минск «__»_________201_ года

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор на разработку программного обеспечения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать программное обеспечение в виде мобильного приложения для Интернет-ресурса «____________________________________» (далее — программное обеспечением) и передать все исключительные права на программное обеспечение Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услуги Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Под мобильным приложением для целей настоящего Договора понимается компьютерная программа, которая бы позволяла при установке на мобильные устройства, приспособленные для выхода в сеть Интернет, предоставлять пользователю мобильного устройства эксклюзивный формат просмотра Интернет-ресурса «_______________».
1.3. Исполнитель обязуется разработать мобильное приложение, которое бы позволяло установку на следующие типы устройств ______________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. разработать программное обеспечение в течение __________ в соответствии с настоящим Договором;
2.1.2. протестировать программное обеспечение;
2.1.3. разработать инструкцию по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанного программного обеспечения (в том числе исходный код), путем подписания акта приема – передачи выполненных работ;
2.1.5. по окончании работ продемонстрировать работу программного обеспечения на мобильном устройстве, передать установочную версию программного обеспечения, к которой прилагаются инструкция по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с программным обеспечением;
2.1.7. установить испытательный срок в течение _____ месяцев. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами.
2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, качественно и в установленные сроки.
2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора.
2.1.10. передать Заказчику все исключительные права на программное обеспечение.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. досрочно выполнить работы по настоящему Договору;
2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты разработанного программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость разработки программного обеспечения Исполнителем на условиях настоящего Договора;
3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для разработки программного обеспечения информацию;
3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки программного обеспечения;
3.1.4. при отсутствии мотивированных претензий к Исполнителю принять разработанное программное обеспечение после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по разработке и удостоверить факт надлежащей разработки программного обеспечения, предусмотренной настоящим Договором, путем подписания акта приема – передачи выполненных работ.
3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию о ходе работ по разработке программного обеспечения лично, по телефону и посредством электронной почты.
3.2.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего Договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.
В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке программного обеспечения.
3.2.3. уточнять любым способом специфику выполнения работ по разработке программного обеспечения при условии, что такие уточнения существенно не изменяют предмет настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость разработки программного обеспечения составляет ________________________.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость программного обеспечения, являющегося предметом настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или наличными денежными средствами.
4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем производится в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема — передачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают будут стремиться разрешать путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в компетентном суде по месту нахождения Заказчика.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Исключительные имущественные права на программное обеспечение переходят к Заказчику после подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору.
6.2. Заказчик имеет право сдавать в аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии программного обеспечения, декомпилировать программное обеспечение полностью или в части.
6.3. После подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору у Исполнителя не остается никаких прав на переданное программное обеспечение кроме прав, которые в соответствии с белорусским законодательством не подлежат никакому отчуждению.
6.4. Исполнитель не имеет право использовать программное обеспечение в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.
7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. К настоящему Договору применимым является право Республики Беларусь.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР

на разработку программного обеспечения

"___"_________ ____ г.

Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по настоящему договору разработать и передать Заказчику программное обеспечение _________________________________________, с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исключительное право на разработанное по настоящему договору программное обеспечение принадлежит ________________________________ <1>.

<1> Ст. 1296 ГК РФ:

В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит заказчику, исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Утвердить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.1.3. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение испытательного срока.

2.3. Заказчик не имеет права менять по своему усмотрению программный код разработанного программного обеспечения.

2.4. Заказчик не имеет права продавать разработанное программное обеспечение третьим лицам без согласия Исполнителя.

2.5. По окончании работ Исполнитель устанавливает испытательный срок на разработанное программное обеспечение. В течение испытательного срока Исполнитель обязан обучить работе с программным обеспечением представителя(лей) Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь.

2.6. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Договорная стоимость работ каждого этапа разработки определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение N _____).

3.2. После окончания работ Заказчик в течение _____ дней принимает работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. На основании подписанного Акта Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ.

3.3. Оплата счета производится путем ___________________________________ не позднее _______дней с момента выставления счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.

4.3. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору, разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _________% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи программного обеспечения Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости невыполненной своевременно работы.

5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся путем составления дополнительных двусторонних соглашений, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.2. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую сторону об изменении своего местонахождения или банковских реквизитов не позднее 3-х дней после наступления изменений.

6.3. На выполненные работы Исполнитель устанавливает испытательный срок ____ месяца. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках утвержденного технического задания.

6.4. Исполнитель гарантирует работу программного обеспечения в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании (Приложение N ____). Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей, не предусмотренных в техническом задании, являются предметом отдельного Договора.

6.5. Сроки выполнения работ по настоящему договору определены Сторонами в Графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Исполнитель: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель: ___________/_______________/ ___________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР ЗАКАЗА
на разработку программного обеспечения
г. Москва "___"__________ 20__ г.
_____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется создать программное обеспечение (далее - "Программа"), соответствующее техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик за создание Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение.
1.2. Программа должна соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора и утвержденного Исполнителем.
1.3. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику все имущественные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами.
2.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.4. После завершения работ Исполнитель предоставляет экземпляр первоначального варианта Программы на утверждение Заказчику. Заказчик принимает первоначальный вариант Программы по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.
2.5. Исполнитель передает окончательный вариант Программы в виде дистрибутива на материальном носителе (CD-ROM или DVD-ROM дисках), к которой прилагается инструкция по установке и руководство пользователя. Исполнитель обязан обучить работе с Программой представителей Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.6. При получении одобрения Заказчика и получения окончательного варианта Программы согласно п. 2.5. Договора, Стороны составляют акт приемки-передачи Программы.
2.7. Исключительное право на созданную Исполнителем Программу принадлежит Заказчику в полном объеме с момента передачи Программы Исполнителем. Заказчик вправе зарегистрировать Программу как ее правообладатель в органах, осуществляющих государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
2.8. Действие полученных Заказчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
2.9. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
2.10. За создание Программы и получение исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ___________
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем ____________________________________.
4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель гарантирует, что:
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
- на момент подписания настоящего Договора Исполнитель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.
4.2. На разработанную Программу Исполнитель устанавливает гарантийный срок __________ со дня подписания акта окончательной сдачи-приемки Программы. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации Программы проблемы (недостатки) и устранить их, если они противоречат условиям технического задания Заказчика.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несоответствия переданной Программы характеристикам, указанным в Техническом Задании Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
- замены программным средством надлежащего качества;
- изменения размера вознаграждения;
- расторжения настоящего Договора с возмещением убытков.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ за каждый ___ просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном су...

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Заказчик» , с одной стороны, и [наименование организации Разработчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Разработчик» , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленных в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику программное обеспечение (ПО), с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, по стоимости определяемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Разработка осуществляется Исполнителем своими силами и средствами. Исполнитель также вправе привлечь к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы субподрядчиками перед Заказчиком.

1.8. Заказчик обязуется утвердить ПО или составить список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней календарных дней. Время, необходимое Заказчику на утверждение ПО не входит в сроки выполнения работ, т.е. работы считаются приостановленными. Работы считаются принятыми, если Заказчик не предоставил список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1.9. При необходимости доработки ПО стороны составляют и подписывают список доработок ПО. Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки доработать ПО и повторно предоставить на утверждение.

1.10. После утверждения Заказчиком ПО Исполнитель устанавливает на компьютеры Заказчика разработанное ПО и передает на электронном носителе по Акту приема-передачи ПО (по форме Приложения № 5) установочную версию ПО с приложением инструкции по установке и руководства пользователя, исходные тексты программ, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг (работ).

1.11. На разработанное ПО устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по разработке ПО. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленные в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.12. Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

1.13. Исполнитель также гарантирует, что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель настоящим гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в разработке ПО, в соответствии с условиями договоров между последними и Исполнителем передадут все свои имущественные права в отношении ПО Исполнителю до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) .

1.14. В случае если гарантии, будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору ПО, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование ПО, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.

2.2.1. в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.предоставления Технического задания и Календарного плана ]г. в порядке, предусмотренном СТО СМК 62.02.20 Порядок разработки и модификации программного обеспечения, разработать и предоставить Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку ПО и Календарный план разработки ПО.

2.2.2. Выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения разработки ПО.