Исковое заявление в суд о расторжении договора. Исковое заявление на расторжение договора поставки

Примерный образец искового заявления о расторжении договора (в гражданском процессе)

Одним из видов прекращения договора является его расторжение. Расторжение договора может происходить с обоюдного согласия сторон, а в случае его отсутствия – в порядке судебного производства.
Обычно основной причиной расторжения договора в порядке судебного производства является серьезное (существенное) нарушение каких-либо условий договора одной стороной, что является фактическим односторонним отказом от исполнения обязательства.
Согласно «Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются…».
Кроме того, в соответствии со «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства…».
В соответствии с при существенном нарушении договора другой стороной договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон, причем данная сторона должна доказать, что она понесла ущерб от невыполнения условий договора другой стороной.
Понесшая ущерб сторона может требовать не только расторжения договора, но и возмещения понесенных убытков, а также упущенной выгоды в результате невыполнения обязательств другой стороной договора.
Подача искового заявления о расторжении договора и возмещении убытков в суд возможна только после предъявления претензий второй стороне договора.
После получения отказа от второй стороны договора или неполучения ответа в течении 30 дней после вручения претензии истец получает право на обращение в суд с исковым заявлением.
К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие предъявление претензии.
Далее представлен образец (примерный) искового заявления о расторжении договора (в гражданском процессе) . Также можно посмотреть иск о расторжении договора розничной купли-продажи и взыскании уплаченной cуммы .
Также посмотреть иски по нарушениям договоров и юридические консультации по юридическим вопросам.

В ______________ районный суд
г.________________________
Истец ______________________

Ответчик: ___________________
адрес: ______________________
Цена иска: _____________ рублей

Исковое заявление
о расторжении договора (в гражданском процессе)

Г. между мной и _______________________ заключен договор о ________________, по условиям которого ______________________.
До настоящего момента Ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные договором _________________, в частности___________________ (чем нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации) .
Согласно ст. ст. , Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Мною в адрес Ответчика неоднократно направлялись заказные письма с уведомлением о вручении, в которых содержалось предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным требованиям, возникшим в период действия договора, однако до настоящего времени мои требования Ответчиком проигнорированы.
В результате ненадлежащего исполнения Ответчиком договора мною понесены убытки, общая сумма которых на день подачи настоящего заявления составляет _____________ рублей, что подтверждается расчетом убытков.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в результате существенного нарушения Ответчиком своих обязательств по договору мне причинен ущерб, который в значительной степени лишает меня того, на что я вправе был рассчитывать при заключении договора.
В силу по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. ,
Приложение:
1. Копия искового заявления о расторжении договора.
2. Договор ________________________________.
3. Письма от ______________________к Ответчику с предложением расторгнуть договор с доказательствами их вручения ответчику___________________.
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.
_____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Подача искового заявления в суд о неисполнении обязательств по договору является наиболее эффективным способом защиты своих прав. Договоров, которые люди, индивидуальные предприниматели или юридические лица, могут заключить между собой, существует много. Каждый из них имеет свою специфику. В связи с тем, что обязательства по разным соглашениям различны, исковые заявления по ним также различаются.

Необходимо отметить тот факт, что исковое заявление в суд общей юрисдикции (мировой судья, районный суд) и в арбитражный суд очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому, прежде всего, нужно выяснить какому суду подсудно дело – арбитражному суду или суду общей юрисдикции.

Сторона, чьи интересы нарушили, обращается в суд с исковым заявлением (о расторжении, взыскании неустоек и т.п.) к стороне, которая их нарушила.

Типичными случаями неисполнения обязательств по договору являются:

• неоплата (нарушение сроков оплаты);
• невозмещение расходов;
• ненадлежащее качество выполненных работ, услуг, материалов, оборудования, товара и т.п.;
• оказание услуг (выполнение работ, поручения и т.п.) не в полном объеме.

Типичными требованиями в исках при неисполнении договора являются:

• Взыскать с ответчика сумму основного долга;
• Взыскать с ответчика договорную неустойку (штраф, пени);
• Взыскать с ответчика убытки.
• Взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами;
• Взыскать с ответчика стоимость судебных расходов.
• Расторгнуть договор с ответчиком;
• Иные требования.

Требования к иску при нарушении договора

Общие требования к форме и содержанию искового заявления о расторжении, выплате неустоек и других требований мы перечислять не будем, они указаны в ст. АПК РФ, ст. ГПК РФ. Отметим лишь отдельно, что желательно указать в исковом заявлении :

• пункты договора, в которых указаны обязательства, которые должны были быть исполнены, но не были исполнены;
• ссылки на нормативные акты, нормы которых были нарушены;
• обстоятельства, на которых основываются требования и документальное подтверждение данных обстоятельств;
• цену иска;
• судебные расходы, которые были понесены истцом.

Необходимые документы для искового заявления (о расторжении договора, взыскании неустойки и т.п.)

Общие требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, указываются в ст. АПК РФ, ст. ГПК РФ. Отдельно отметим, что в любом случае к исковому заявлению о расторжении договора, выплате убытков и т.п. необходимо приложить :

• копию договора;
• копии дополнительных соглашений, приложений, сопутствующих документов (акты приема-передачи, счета, квитанции об оплате), подтверждающих обстоятельства дела;
• доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен законодательством или договором.

Исковое заявление по неисполнению договорных обязательств

Отказался от страхования имущества, тем самым не исполнив п. Договора.

Не возвратил тару, тем самым не исполнив п. Договора.

Допустил существенные нарушения п. Договора, что является основанием для досрочного расторжения Договора.

Позиция Истца подтверждается следующими доказательствами:

Приложение № к Договору от г.

Позиция Истца подтверждается следующими нормативно-правовыми актами:

Ст. ГК РФ, в которой указывается: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ст. ГК РФ, в которой указывается: односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Ст. ГК РФ, в которой указывается: п о договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что обязательства по Договору Ответчик исполнил ненадлежащим образом.

Г. в связи с вышеуказанными обстоятельствами Истец обратился к Ответчику с требованием .

Общая сумма долга по состоянию на г. составляет () руб., согласно следующего расчета: .

Согласно ст. ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов зависит от периода времени неисполненных обязательств и составляет () руб. Расчет процентов прилагается.

Таким образом, цена иска составляет () руб.

Расчет цены иска осуществляется по следующей формуле:

прошу:

Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по Договору в размере () руб.,

Образец исковое заявления о расторжении договора с учетом последних изменений законодательства РФ.

Львиная доля заключенных договоров исполняется сторонами добросовестно. Тем не менее, в жизни могут возникнуть обстоятельства, когда одна из сторон не исполняет принятые на себя обязательства, отказывается передать предмет договора либо отказывается от выплат по нему или иным способом грубо нарушает права другой стороны.

В данном случае все вопросы по расторжению договора можно решить путем заключения соглашения между сторонами об изменении или расторжении договора. Во всяком случае, обязанность истца направить будущему ответчику такое предложение предусмотрена частью 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ. И только в случае неполучения ответа или получения отрицательного ответа у пострадавшей стороны возникает право обратиться в суд с требованием расторгнуть договор.

Исковое заявление составляется согласно нормам статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ (примерный образец – прилагается). Однако если вы решили писать такое заявление самостоятельно, то необходимо обратить внимание на ряд ключевых моментов.

Исполнение договора – это процесс, который может быть доведен до конца потерпевшей стороной, либо ее обязательства исполнены частично. При этом сторона, нарушившая условия договора, также частично может выполнить свои обязательства. Именно поэтому важно правильно определить, что именно исполнено, а что нет. Так как в силу части 4 статьи 453 Гражданского кодекса РФ стороны не вправе требовать возврата того, что уже было исполнено по договору.

То есть, если, к примеру, договор предусматривает поставку нескольких партий товара, часть из которых поставлена и оплачена (то есть в данной части договор исполнен), то стороны не могут требовать того, что ими уже исполнено.

Однако если идет речь, к примеру, о предоставлении одной вещи, которая уже оплачена, но не предоставлена, то переданные денежные средства относятся к числу убытков, возникших ввиду расторжения договора согласно части 5 статьи 453 Гражданского кодекса РФ.

При этом факт наличия убытков, а также их размер должны быть подтверждены документально, например, при помощи расписки или документа банка о перечислении средств.

В _________________________________

(Наименование суда, адрес)

Истец: ____________________________

Ответчик: _________________________

(Ф.И.О, адрес проживания, контактные данные)

Цена иска: _________________________
(Вся сумма требований)

Исковое заявление

о расторжении договора

Между мной ___________________________________ (Ф.И.О., адрес) и ответчиком ____________________________________ (Ф.И.О., адрес) «___» «_________» 20__ года был заключен договор о ____________________(указать предмет договора), согласно которому я обязался _______________________ (указать характер принятых на себя обязательств). При этом у ответчика возникли встречные обязательства ____________________ (указать характер принятых обязательств).

В ходе исполнения заключенного договора, ответчик грубо нарушил принятые на себя обязательства, что выразилось в _____________________________________ (перечислить допущенные нарушения). При этом с моей стороны условия договора выполнены в полном объеме (если частично – то необходимо указать в какой части).

В результате допущенных ответчиком нарушений мне были причинены убытки в размере _____ руб. ____ коп. Факты причинения убытков подтверждаются следующими документами: ____________________ (обозначить соответствующие документы). Размер причиненных убытков рассчитан следующим образом ____________________ (указать механизм расчета убытков).

Ответчику «___» «_________» 20__ года мною было направлено письменное предложение в течение _________ (указать срок) расторгнуть договор и возместить причиненные мне убытки. Однако по прошествии указанного срока письменного ответа (возражений) на свое предложение я не получил.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 450, 452, 453 Гражданского, 131, 132 Гражданского процессуального кодексов РФ,

ПРОШУ:

1. Расторгнуть договор о ____________________ (указать предмет договора) заключенный между мною _________________________ (Ф.И.О., адрес) и _____________________________ (Ф.И.О. (наименование), адрес) «___» «_________» 20___ года;

2. Взыскать в мою пользу с _____________________(Ф.И.О. (наименование), адрес) причиненные в результате грубого нарушения условий договора убытки в сумме ____ руб. ___ коп.

Приложения:

1. Копия искового заявления;

2. Копия договора;

3. Копия направленной претензии, а также документа, подтверждающего его отправку;

4. Квитанция об оплате государственной пошлины;

5. Документы, подтверждающие факт грубого нарушения условий договора;

6. Документы, подтверждающие причинение убытков;

7. Другие документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в заявление, и подтверждающие обоснованность исковых требований.

«___» «________» 20__ года ________________ (подпись истца)

(1174 скачиваний)

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска

Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2

Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,

Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,

Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,

Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00

(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

13.09.2011г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I Озащите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2011г по 09.12.2011г составил 94 500,00 рублей из расчета:

45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей

70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I О защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя - истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2011г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:

1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.

2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.

3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2011г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2011г, 29.10.2011г, 05.11.2011г.

4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2011,опись вложения в почтовый конверт.

Исковое заявление о расторжении договора подряда

Подборка наиболее важных документов по запросу Исковое заявление о расторжении договора подряда (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Формы документов. Исковое заявление о расторжении договора подряда

Форма: Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

Исковое заявление о расторжении договора

Прекращение любого договора происходит в случаях:

Расторжение соглашения через суд

Для обращения стороной соглашения в суд с целью расторжения договора обязательным является досудебное урегулирование. Истец, прежде чем идти в суд, должен передать ответчику соответствующую претензию. Если он не получает от ответчика ответа в обусловленный договором либо законом срок или получает отрицательный ответ, то может требовать расторжения соглашения через органы судебной системы.

Основания для прекращения условий договора

Иск о расторжении договора заинтересованного лица будет удовлетворен судьей только в названных законом случаях (например, договор дарения признается недействительным, если заявитель сможет доказать, что даритель в момент подписания соглашения был недееспособен) либо в случае серьезного (существенного) нарушения каких-либо условий соглашения одной стороной. Кроме того, исковое заявление о расторжении договора может быть полностью удовлетворено, если произошло существенное изменение тех обстоятельств, которые учитывались сторонами при подписании соглашения.

Существенное нарушение – это серьезное нарушение, причиняющее одной стороне такой ощутимый ущерб, что исправная сторона лишается в существенной мере того, что могла бы получить при выполнении настоящего соглашения.

Существенное изменение каких-либо обстоятельств также названо законодателем одной из возможных причин одностороннего расторжения договора. Оно предполагает такое изменение ситуации по сравнению с обстоятельствами при заключении соглашения, при котором, стороны совсем не стали бы подписывать это соглашение или подписали бы его на совсем иных условиях, если бы могли предвидеть данное изменение.

Скачать образец заявления:

Образец иска о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

В образце представлен пример искового заявления в арбитражный суд с требованиями:

Цена иска: 782 002 руб.

Госпошлина: 18 640, 40 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора аренды и взыскании арендной платы

01 ноября 2010 г. между И.П. Демиденко А.В. (далее - Истец) и ООО Аромат Плюс (далее - Ответчик) был заключен договор аренды нежилого помещения № Н-60, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 60, пом. *-Н общей площадью 180,3 кв. м. (далее - Договор). В тот же день помещение передано по Акту приема-передачи.

Согласно условиям Договора (п. 1.1) установлена ежемесячная арендная плата в размере 210 000 руб. Коммунальные платежи за помещение Истца входят в стоимость аренды.

01 декабря 2012 г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 1, согласно которому с даты подписания Дополнительного соглашения стоимость ежемесячной аренды устанавливается в размере 230 000 руб.

В соответствии с п. 2.3 Договора Ответчик обязан вносит арендную плату до 10-го числа того месяца, в котором Ответчиком используется арендованное имущество.

11 сентября 2013 г. со стороны Ответчика арендная плата за сентябрь не поступила. Мотивированного отказа от оплаты Ответчик также не предоставил. Впоследствии Ответчик также в установленные сроки не внес арендную плату за октябрь 2013 г. Суммы оплат на расчетный счет истца до настоящего времени не поступили.

Истец дважды, письмами б/н от 15 сентября 2013 г. и 12 октября 2013 г. предупреждал о необходимости погасить возникшую задолженность, на которые Ответчик не отреагировал, но продолжал пользоваться арендованным помещением.

В соответствии со ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Поскольку Ответчик более двух раз подряд не вносил арендную плату, Договор между сторонами должен быть расторгнут.

Уведомление о расторжении договора аренды и о необходимости погасить задолженность по арендной плате было направлено в адрес Ответчика 05.11.2013 г. но ответа не получено.

По состоянию на 30 ноября 2013 г. акты приемки-передачи помещения не подписаны, Ответчик фактически продолжает использовать арендованное помещение. Таким образом, на дату подачи иска задолженность Ответчика за 3 месяца составляет 690 тыс. руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.

Ответчик необоснованно уклоняется от внесения арендной платы, что является недопустимым нарушением прав Истца.

В силу ст. 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить неустойку, размер которой определен договором.

Согласно условиям п. 5.3 Договора Ответчик обязался при нарушении сроков оплаты работы уплатить Истцу пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Таким образом, на 30.11.2013 г. сумма пени составляет 2 032 руб. Расчет пеней прилагается.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 35, 125, 126 АПК РФ,

1. Расторгнуть с ООО Аромат Плюс договор Аренды № Н-60 от 01.10.2013 г.
2. Взыскать с ООО Аромат Плюс задолженность по арендной плате в размере 690 000 руб.
3. Взыскать с ООО Аромат Плюс неустойку в размере 2 032 руб.
4. Взыскать с ООО Аромат Плюс госпошлину в размере 18640, 40 руб.

1. Оригиналы документов, подтверждающих направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов
2. Оригинал платежного поручения об уплате государственной пошлины
3. Копия свидетельства о гос. регистрации Истца в качестве индивидуального предпринимателя
4. Оригинал доверенности № 1 от 10.11.2013 г. подтверждающей полномочия на подписание искового заявления
5. Оригинал выписки из ЕГРП на помещение
6. Оригинал выписка из ЕГРЮЛ на ООО Аромат Плюс
7. Копия договора Н-60 от 01.11.2010 г
8. Копия Акта приема-передачи от 01.11.2010 г.
9. Копия Дополнительного соглашения к № 1 от 01 12.2012 г.
10. Копия Претензии б/н от 05.11.2013 г.
11. Копия письма б/н от 15 сентября 2013 г.
12. Копия письма б/н от 12 октября 2013 г.
13. Копия свидетельства о праве собственности на помещение
14. Расчет пеней.

Представитель ИП Демиденко А.В.

по доверенности _____________________ /В.В. Петров/

Исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора подряда и о возмещении стоимости материалов, оборудования (иного имущества), а также убытков

(Варианты:

Согласно п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков).

Согласно ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда заказчик на основании п. 2 ст. 715 или п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 728 (варианты дополнительно: п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика возместить стоимость материалов, оборудования (иного имущества) в размере ________ (__________) рублей, а также убытки в виде ________________________

в размере ________ (__________) рублей, причиненные нарушением условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

Приложения:

1. Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

2. Документы, подтверждающие нарушение условий Договора подряда от "___"________ ____ г. N ___.

3. Документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования (иного имущества).

4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер.

5. Расчет суммы исковых требований.

6. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___.

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>.

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"___"________ ____ г.

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Если вы хотите по той или иной причине расторгнуть договор, но сделать это в досудебном порядке путем переговоров, единственный возможный вариант – обращение в суд. Однако этот процесс не такой простой, как может показаться, и один из самых сложных этапов расторжения договора в суде – составление грамотного иска.

В данной статье мы расскажем, как это правильно сделать.

Порядок действий при составлении иска в суд

Для того чтобы не допускать ошибок при подготовке иска в суд , рекомендуется придерживаться определённого алгоритма: вначале определиться с основанием для расторжения, затем составить сам иск, подготовить необходимые документы, и, наконец, передать их в канцелярию суда. Ниже мы рассмотрим все этапы этого процесса.

Выбор основания для расторжения договора

Законодательно (ст. 450-453 Гражданского кодекса РФ) определен перечень возможных оснований, которые могут быть причиной для расторжения сделки. Если такие основания в иске не определены, он даже не будет принят судом к рассмотрению. Среди возможных оснований следует упомянуть такие:

Существенное нарушение условий договора одной из его сторон

наиболее частая причина для расторжения сделки. Распространенные примеры – компания получила предоплату, но не поставила товар или не оказала услугу, или наоборот – за оказанные услуги не была перечислена плата. Также сюда относятся срывы сроков, оговоренных в договоре, и другие нарушения условий сделки;

Существенное изменение обстоятельств

чаще всего речь идет о таких обстоятельствах, которые бы не позволили одной из сторон заключить сделку, если бы она знала о них раньше. При этом важно доказать, что стороны не могли предвидеть такого развития событий, и преодолеть последствия без серьезного ущерба невозможно. Речь может идти о резком падении стоимости товара, обесценивании (девальвации) валюты и т.д.

Также договор может быть расторгнут по согласию сторон, однако такие дела практически никогда не доходят до суда, или же решаются без вынесения вердикта. Выбирать основание для расторжения договора следует из реальных обстоятельств спора: если контрагент нарушил условия сделки, выбирается первый вариант, если изменились обстоятельства, влияющие на исполнение договора – второй. Но в обоих случаях важно правильно сформулировать, в чем же именно вы видите основание для разрыва сделки, и привести соответствующие доказательства для суда.

Подготовка искового заявления

Составление искового заявления – пожалуй, самая важная часть подготовки к судебной тяжбе, ведь от того, как заявление составлено, во многом зависит конечный вердикт суда. И хотя утверждённой формы для иска не существует, мы рекомендуем придерживаться такого порядка составления:

• наименование суда, куда иск подается;
• ФИО или регистрационные данные истца и ответчика, их контакты;
• цена иска (если применимо);
• обстоятельства, в которых возник спор – кратко описать, когда была заключена сделка, на каких условиях, что послужило основанием для его расторжения. Также обязательно надо упомянуть, что уладить спор в мирном русле не удалось, и подтвердить это документально;
• исковые требования – чего вы хотите добиться от суда (подробнее об этом пункте ниже);
• список прилагаемых к иску докумн6етов – это могут быть любые бумаги, подтверждающие позицию истца: копия договора, выписки, чеки, квитанции, акты выполненных работ, протоколы переговоров и т.д., главное, чтобы они имели отношение к спору;
• дата и подпись истца.

При составлении иска желательно все изложенные сведения подкреплять документальными подтверждениями, ссылками на законы и нормативные акты – так существенно повышаются шансы на положительный исход дела.

Формулирование требований в исковом заявлении