Скачать пакет документов

Дата актуализации: 2019-01-21

Полезная информация

Описания

Понятие договора на создание программного обеспечения (продюсерский)

Договор на разработку программного обеспечения (далее - ПО) предполагает, что исполнитель создает ПО на основе задания заказчика, который в свою очередь обязуется принять ПО и выплатить оговоренное вознаграждение.

ПО это набор команд и данных, которые необходимы для работы ЭВМ (компьютеров) и других устройств для получения определенного результата. Программному обеспечению является результатом интеллектуальной деятельности и предоставляется правовая охрана.

Договор на разработку ПО является смешанным. Он включает в себя условия нескольких видов договоров: подряда, авторского заказа, возмездного оказания услуг , отчуждения исключительного права и лицензионного договора.

Сторонами данного договора могут быть любые лица : физические и юридические и индивидуальные предприниматели.

Порядок передачи исключительного права на программное обеспечение

Создателю ПО принадлежат следующие права:

• исключительные. Исключение- когда ПО создается по договору с передачей исключительных прав заказчику (п. 1 ст. 1296 ГК РФ).
• личные неимущественные;
• иные.

Под исключительным правом понимается право пользоваться и распоряжаться ПО любым способом, которые не противоречит законодательству. В п. 2 ст. 1270 ГК РФ перечислены возможные способы использования ПО.

Договор на разработку программного обеспечения может быть 3 видов :

1. Исполнитель заказчику ПО и передает все исключительные права на программное обеспечение в полном объеме (ст. ГК РФ);
2. Исполнитель передает ПО заказчику и предоставляет имущественные права на использование ПО в определенных пределах (лицензионный договор) (ст. ГК).
3. Без отчуждения или предоставления прав на программное обеспечение.

Если исполнителем является юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, то в этом случае порядок передачи исключительного права на ПО регламентируется ст. ГК РФ.

Согласно п. и п. 3 ст. 1296 ГК РФ, если стороне договора (заказчику или исполнителю) не принадлежит исключительное право на созданное ПО, то она получает право использовать его на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Созданное ПО может быть передано заказчику следующими способами:

• на материальном носителе,
• по электронной почте
• иным способом.

Заказчик может зарегистрировать ПО в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае, если ему переданы исключительные права.

Существенные условия договора на разработку программного обеспечения (продюсерский)

Чтобы соглашение считалось заключенным стороны должны достигнуть соглашение по всем существенным условиям. Существенными условиями договора на разработку ПО являются:

1. Предмет. В договоре должны быть четко определены требования к будущему ПО. Как правило, заказчик представляет автору техническое задание, в котором четко расписаны, совокупность данных и команд предназначенных для функционирования ЭВМ и иные требования. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить его предмет, не считается заключенным.
2. Цена. По соглашению сторон договор на разработку программного обеспечения может быть возмездным и безвозмездным. В случае отсутствия в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения делает соглашение незаключенным.
3. Срок создания. Созданное ПО должно быть передано заказчику в срок, установленный соглашением. Договор на разработку программного обеспечения, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным.

Договор на создание программного обеспечения

(с отчуждением исключительных прав)

Именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице , действующего(ей) на основании ,

Индивидуальный предприниматель , именуемый(ая) в дальнейшем , зарегистрированный(ая) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей под №,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий с отчуждением исключительных прав (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1.

Обязуется по заданию разработать программное обеспечение (далее по тексту - ПО) и передать исключительные права на него, а принять его в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.2.

Характеристики ПО (совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования на ЭВМ и других устройствах в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки ПО, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения и другие необходимые данные ПО), разрабатываемые , должны соответствовать требованиям , содержащимся в Техническом задании (Приложение № к Договору).

Техническое задание является основанием оценки ПО на предмет соответствия предъявленным требованиям.

1.3.

Право выбора технологий программирования и алгоритмов работы для разработки ПО остается за с учетом требований, предъявляемых к характеристикам ПО, установленным в Техническом задании.

1.4.

ПО передается следующим способом: .

Права и обязанности сторон

2.1.

Обязуется:

2.1.1.

Разработать ПО в соответствии с требованиями , выраженными в соответствующем Техническом задании.

2.1.2.

Разработать ПО без привлечения третьих лиц, незаконных заимствований и плагиата.

2.1.3.

Разработать ПО с использованием своих материалов, оборудования, технических средств и иного имущества, необходимого для разработки ПО.

2.1.4.

Не создавать по Договору производное ПО на основе интеллектуальной собственности третьих лиц и на основе произведений, перешедших в общественное достояние.

2.1.5.

Не использовать ранее созданные для третьих лиц результаты интеллектуальной деятельности или их элементы.

2.1.6.

Разработать ПО в сроки, установленные Договором.

2.1.7.

Незамедлительно сообщать о невозможности выполнения Технического задания к определенному в нем сроку или в точном соответствии с требованиями Технического задания.

2.1.8.

По запросам информировать о ходе разработки ПО в форме и в сроки, определенные в Техническом задании.

2.1.9.

Передать исключительные права на ПО в полном объеме.

2.1.11.

По запросам предоставлять промежуточные и окончательные итоги выполнения Технического задания в форме и сроки, определенные в соответствующем запросе .

2.1.12.

После передачи ПО не изменять и не вмешиваться в работоспособность ПО, в том числе, но не ограничиваясь этим: дизайн, структуру, интерфейсы, функционал, исходный текст и др., без письменного задания , оформленного в соответствии с Договором.

2.1.13.

Передать вместе с ПО всю необходимую документацию на ПО, а также всю необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования ПО, если характер информации таков, что без нее невозможно использование ПО либо затруднительно.

2.1.14.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2.

2.2.1.

Запрашивать у информацию, необходимую для выполнения Технического задания.

2.2.2.

Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2.3.

Требовать увеличения сроков исполнения Договора и/или увеличения размера вознаграждения в случае изменения (корректировки) Технического задания после заключения Договора, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом должен выплатить вознаграждение за созданные промежуточные результаты, а передать права на данные результаты в соответствии с условиями Договора.

2.3.

Обязуется:

2.3.1.

Передавать Техническое задание.

2.3.2.

Выплатить вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4.

2.4.1.

Проверять надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2.4.2.

Корректировать Техническое задание в ходе его исполнения, предварительно согласовав такие изменения с .

2.4.3.

В любое время требовать предоставления промежуточных и окончательных итогов выполнения Технического задания.

2.4.4.

При обнаружении в промежуточных или окончательных итогах выполнения Технического задания несоответствия его Техническому заданию или любых нарушений Договора требовать их устранения и исправления в установленный срок.

2.4.5.

Отказаться от оплаты вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

2.4.6.

После приёмки результатов исполнения Договора, использовать их по собственному усмотрению в любой форме и любыми не противоречащими законодательству и Договору способами.

Переход исключительных прав

3.1.

Все отчуждаемые исключительные права на ПО, разработанные в рамках выполнения Договора, а равно на составные части, и их элементы, а также иные права на результаты исполнения Договора, которые не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежат .

3.2.

Приобретает исключительные права на ПО и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору, включая составные и производные произведения, являющиеся самостоятельными объектами исключительных прав, части ПО, которые имеют самостоятельное значение, иные объекты интеллектуальной собственности. В случае создания в рамках исполнения Договора образцов патентоспособного дизайна (например, промышленного образца) права на получение патентов также будут принадлежать .

3.3.

Момент переходак прав на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате исполнения Договора, как по отдельным этапам его выполнения, так и по Договору в целом, наступает в день подписания Акта об исполнении обязательств и отчуждении исключительных прав (Приложение № к Договору).

3.4.

В момент переходак прав на результаты интеллектуальной деятельности, предоставляет по одной заверенной собственноручно копии всех договоров, на основании которых осуществляется создание результатов интеллектуальной деятельности в рамках исполнения Договора, а также документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, в том числе подтверждающих уплату вознаграждения за переход прав по указанным договорам (при необходимости). гарантирует подлинность и действительность представляемых документов.

3.5.

Исключительные права на ПО передаются в полном объеме.

3.6.

Не сохраняет за собой право использовать ПО и произведения, входящие в его состав, каким-либо способом или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам. После передачи исключительных прав гарантирует, что не будет передавать материальные носители, в которых выражено ПО и исключительные права на ПО третьим лицам, не будет публиковать ПО или его части, в том числе в каких-либо изданиях, в блогах, Интернет-сайтах, страницах в социальных сетях в любом виде.

3.7.

Территория действия отчуждаемого в пользу исключительного права не ограничена (весь мир).

3.8.

Срок действия комплекса исключительных прав, передаваемых по Договору равняется всему сроку действия данных прав, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.

В случае, если срок действия исключительного права впоследствии будет изменен законодательством Российской Федерации или международными актами, признаваемыми и применяемыми в Российской Федерации, срок действия исключительного права может быть изменен в сторону увеличения или уменьшения, если это будет прямо предусмотрено соответствующими изменениями.

3.10.

Гарантирует, что будет являться единственным правообладателем исключительных прав на ПО и не передаст исключительные права третьим лицам.

3.11.

Гарантирует, что ПО будет разработано его творческим трудом без незаконных заимствований, плагиата и неправомерного цитирования других произведений, в том числе общеизвестных и общедоступных; и что при разработки ПО не будут использоваться результаты интеллектуальной деятельности, созданные или создаваемые для других заказчиков, за исключением случаев, когда такое использование было согласовано Сторонами и не нарушает прав третьих лиц.

3.12.1.

Описание основных характеристик ПО (сервиса) (указывается: тематика, отличительные особенности, особенности построения и назначение, иные сведения, позволяющие идентифицировать ПО).

3.12.2.

Копии надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие (предоставление результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны) и использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав, если оформил авторское свидетельство, свидетельство о депонировании, Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ или иные документы на интеллектуальную деятельность , спецификации результатов интеллектуальной деятельности и паспорта интеллектуальной собственности в случае, если оформил авторские свидетельства.

Размер вознаграждения

4.1.

Размер вознаграждения по Договору указывается Сторонами в Смете (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Сроки исполнения договора

5.1.

ПО, разработка которого предусмотрено Договором и соответствующим Техническим заданием, а также исключительные права на ПО, должны быть переданы в сроки, указанные в Смете (Приложение № к Договору).

Порядок сдачи-приемки работ

6.1.

По завершении исполнения Договора, представляет акт, предусмотренный п. 6.1 Договора, в двух экземплярах.

В случае, если Работы выполняются поэтапно, в соответствии с требованиями установленными в Техническом задании, акт, предусмотренный настоящим пунктом, передается также по завершении каждого этапа работ.

6.3.

ПО считается сданным в надлежащем виде, если в течение календарных дней после его получения не предъявит письменных требований о дооформлении в соответствии с требованиями, установленными Договором и Техническим заданием.

6.4.

В случае несоответствия разработанного ПО требованиям, установленным Договором и Техническим заданием, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок ПО. обязан в срок, согласованный с исправить выявленные недостатки.

6.5.

В случае возникновения между Сторонами спора относительно недостатков ПО, Стороны должны привлечь независимого специалиста для оценки недостатков, определения их характера, стоимости их исправления и разрешения спора. Расходы на оплату работ такого специалиста несёт Сторона, аргументы которой такой специалист признает необоснованными. Компания или эксперт, проводящая подобную оценку, выбираются Сторонами совместно.

Ответственность сторон

7.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.

В случае нарушения интеллектуальных (имущественных и неимущественных) прав третьих лиц ответственность и возмещение убытков, а равно иные негативные последствия таких нарушений возлагаются на .

7.4.

Если во время проверки хода и качества исполнения Договора либо приемки этапа исполнения по Техническому заданию, согласованному Сторонами, станет очевидным, что обязательства не будут выполнены надлежащим образом, может требовать устранения недостатков в установленный срок, а при не устранении их в указанный срок отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке - в части таких работ либо поручить исправление обнаруженных недостатков другому лицу за счет .

7.5.

Если , нарушивший Договор, получил вследствие этого доходы, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

8.3.1.

Если задерживает выплату вознаграждения за разработку ПО более чем на календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за разработку ПО и более раза.

8.3.2.

Если задерживает выплату вознаграждения за отчуждение исключительных прав по Договору более чем на календарных дней или просрочил выплату вознаграждения за отчуждение исключительных прав и более раз.

8.4.

Вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1.

Незаконного использования переданных исключительных прав.

8.4.3.

Если не устранил выявленные недостатки, ошибки.

8.4.4.

Если отказывается отчуждать исключительные права на ПО.

8.5.

В случае расторжения Договора по инициативе обязан по его требованию передать ему оплаченные промежуточные результаты работ, включая предусмотренные Договором исключительные права на созданные к моменту расторжения результаты интеллектуальной деятельности.

Разрешение споров

9.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным.

9.2.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе Договора.

9.3.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

Заключительные положения

10.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3.

Обмен сообщениями и документами, связанными с исполнением Договора, осуществляется как правило в письменной форме, при этом допускается обмен электронными сообщениями при обязательном подтверждении получения сообщения адресатом.

10.4.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.5.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

На практике нам часто приходится сталкиваться с различными договорами на создание программного обеспечения . Обычно для оформления заказа на разработку программных продуктов используются договор возмездного оказания услуг, договор подряда либо договор авторского заказа (авторский договор).

Какой из них верный и чем грозит ошибка при выборе договора?

Договор на услуги в принципе не подходит на данную роль, поскольку его предметом выступает осуществление определенной деятельности, а не создание ПО и передача на него прав. Услуги по определению реализуются и потребляются в процессе их оказания и не имеют материального выражения. Безусловно, в результате оказания услуг может создаваться в том числе программное обеспечение, но такая деятельность является вторичной и, соответственно, права заказчика на такое ПО не защищаются должным образом по договору возмездного оказания услуг.

В отличие от договора на услуги возможность использования для разработки программного обеспечения договора подряда прямо предусмотрена в ст.1296 ГК РФ. Предметом такого договора является выполнение по заданию заказчика определенных работ по созданию конкретного ПО. Результатом работ, в отличие от услуг, всегда выступает определенный материальный объект. В рассматриваемом случае таким результатом является программное обеспечение с необходимыми заказчику характеристиками.

Таким образом, договор подряда на создание ПО главным образом направлен на разработку такого ПО в строгом соответствии с требованиями заказчика, изложенными в технической документации, и его последующую передачу заказчику. Здесь исполнитель сориентирован именно на результат, а не осуществление имитацию деятельности. Помимо этого, т.к. договор подряда направлен на передачу разработанного ПО заказчику, одновременно с ним заказчику переходит исключительное право на заказное ПО, как результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Договор авторского заказа также может использоваться для создания программного обеспечения. Однако в отличие от договора подряда на разработку ПО, авторский договор заключается непосредственно с автором, т.е. физическим лицом.

Поскольку автор как человек, творческим трудом которого создается программное обеспечение, традиционно считается более слабой стороной в сделке, нежели заказчик, законодательство предоставляет ему ряд преимуществ (см. ст.1288 – 1290 ГК РФ). В частности, по договору авторского заказа права на ПО не переходят автоматически к заказчику, а сохраняются у автора. Поэтому положения о передаче прав на ПО в полном объеме необходимо прямо включать в договор авторского заказа.

Однако это не означает, что в случае работы с программистом-фрилансером лучше заключать договор подряда. Напротив, такой договор может быть оспорен, т.к. в законе для оформления отношений с автором прямо предусмотрен иной договор, который изначально предоставляет заказчику меньше преимуществ.

Если раньше по данному поводу между юристами еще были споры, то с 01 сентября 2014 г. статью о договоре подряда на создание произведений специально дополнили пунктом 5, где прямо указано, что правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения.

Таким образом, при выборе конструкции договора необходимо обращать внимание на следующие моменты:
1) что является непосредственным предметом заказа, и
2) кто выступает на стороне исполнителя.

Если предмет заказа – конкретное программное обеспечение, договор на услуги не подходит, т.к. последний направлен на деятельность определенного рода, в которой результат имеет вторичную роль. Соответственно, остаются договор подряда на создание произведений и договор авторского заказа.

Если в качестве исполнителя нанимается физическое лицо (автор), в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, отпадает договор подряда, т.к. закон прямо указывает на необходимость заключения в таком случае договора авторского заказа.

Какие риски несут стороны в случае ошибки при заключении договора?

В такой ситуации неблагоприятный последствия возникают, прежде всего, у заказчика, который полагался на то, что подписанный договор является окончательным и защищает его в полном объеме.

Однако при заключении договора на оказание услуг исполнитель, основываясь на законе, вправе потребовать произвести доплату за отчуждение прав на ПО, передаваемое заказчику. Аналогичным образом может поступить и автор при заключении с ним договора подряда вместо договора авторского заказа.

Поэтому будьте внимательны при выборе договора на разработку ПО, т.к. ошибка может вам стоить прав на такое ПО или дополнительных расходов.

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»

______________________________________

_______________ /______________________/

(должность, ФИО)

«___» _____________ 20__г.

Типовая форма договора: Договор на разработку программного обеспечения

Код формы: /1

Наименование подразделения-разработчика: Отдел ИТ договоров, закупок и планирования

Сфера применения формы: центральный аппарат Сбербанка России ОАО . Разовое задание, фиксированная стоимость.

ДОГОВОР № _______

на разработку программного обеспечения

г. Москва "____"____________20__ г.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО , именуемый в дальнейшем Заказчик , в лице _______ _______, действующего на основании ______________ _______, с одной стороны, и ________ (указать полное и сокращённое наименование контрагента) _______, именуем__ в дальнейшем Исполнитель , в лице ______________ (указать должность, фамилию, имя, отчество представителя) _______, действующего на основании _____________________ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель) _______, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, а каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершении выполнения работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ (в ____ (____) экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ приведена в Приложении № 4 к Договору) полный комплект программ с технической документацией, дистрибутивов, других материалов и документов, предусмотренных ТЗ, на материальных носителях и счет на оплату. Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ, ____ (____) из которых направить Исполнителю в течение ____ (____) рабочих дней с даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

3.2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ повторяется.

3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в Договор, в том числе по условиям, срокам, составу и стоимости работ.

4.2. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить работы без изменения ТЗ.

4.3. Требование Заказчика о внесении изменений является обязательным для Исполнителя. Исполнитель в течение ____ (____) рабочих дней со дня получения соответствующего требования направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации.

4.4. Внесение изменений оформляется подписанием Сторонами Дополнительного соглашения (форма Дополнительного соглашения – Приложение к Договору).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п.1.1. Договора, самостоятельно. При необходимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьи лица, без дополнительной оплаты Заказчиком, неся за них полную ответственность, в т. ч. по конфиденциальности предоставляемой информации, за качество выполнения работ, а также за убытки в порядке, предусмотренном в п. 5.13. Договора. Допуск представителей третьих лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в п.5.12 Договора.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В каждом случае нарушения любого из: сроков выполнения работ, установленных в Приложении № 2 к Договору, сроков устранения выявленных несоответствий, установленных в Протоколе несоответствий, сроков внесения изменений в соответствии с п.4.3 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора, за каждый календарный день

5.4. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в Приложении № 3 к Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____ (____)%, включая НДС, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более ________ (_______) %, включая НДС, от этой суммы.

5.5. Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны.

5.6. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, произошедших по вине Заказчика в следующих случаях:

5.6.1. несвоевременное выполнение согласованных Сторонами работ, возложенных на Заказчика и/или привлеченных им третьих лиц;

5.6.2. несвоевременное предоставление запрашиваемой Исполнителем в ходе выполнения работ информации, предоставление которой предусмотрено Договором;

5.6.3 несвоевременное оказание содействия Исполнителю, предусмотренного Договором (включая, предоставление технических ресурсов, рабочих мест, удовлетворяющих требованиям Исполнителя).

5.7. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Исполнителя невозможность выполнения работы, либо в случаях, предусмотренных п. п. 5.6Договора. О приостановлении работ Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению. Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.8. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как критические (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.9. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как важные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.10. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как средние (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.11. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как незначительных (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______) %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ просрочки, но не более ________ (_______) % от этой суммы за каждый случай.

5.12. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях Заказчика. Допуск работников Исполнителя к выполнению работ в рамках Договора в помещения Заказчика производится после их ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению информационной безопасности . После ознакомления с вышеуказанными документами, работники Исполнителя подписывают обязательство о выполнении требований этих документов.

5.13. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения работниками Исполнителя требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнителем производится гарантийное обслуживание ПО сроком ____ (______) __ со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.2. В случае обнаружения дефектов в разработанном ПО в течение гарантийного срока , в соответствии с Классификацией дефектов (Приложение к Договору) (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте. Гарантия предоставляется на программное обеспечение и полнофункциональные скомпилированные исполняемые модули программ, которые были переданы Исполнителем Заказчику в рамках Договора и оформлены Актом сдачи-приемки работ. Если изменения в исходные тексты (коды) программ или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация ПО производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей ТЗ, либо неработоспособность ПО вызвана внесением Заказчиком изменений в базовое программное обеспечение, влияющее на работу ПО, то гарантия на такую версию ПО не распространяется.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты ПО, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию ПО до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов. Устранение ошибок и дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.4. Исполнитель гарантирует отсутствие в разработанном ПО скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика.

6.5. Техническая поддержка ПО по истечении гарантийного срока, указанного в п. 6.1. Договора, осуществляется Исполнителем на основании отдельно заключаемых Сторонами договоров, в которых определяются стоимость и порядок ее осуществления. В любом случае стоимость ежегодной технической поддержки не может превышать ____ (______) %, включая НДС, от стоимости разработанного ПО.

6.6. Если Заказчик сочтет необходимым, то Исполнитель соглашается с тем, что на полученное Заказчиком от Исполнителя ПО распространяются требования нормативного документа Заказчика, определяющего порядок проведения контрольной компиляции с исходных текстов ПО. После ознакомления уполномоченного представителя Исполнителя с данным нормативным документом, он подписывает обязательство от лица Исполнителя о выполнении требований этого документа.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение ____ (______) __ после прекращения действия Договора.

7.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по нему.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В любом случае досрочного расторжения Договора (за исключением случаев, указанных в п. п. 8.3. и 8.4. Договора) Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее ____ (______) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса , включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем.

8.3. Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за ___ (____) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее ___ (____) рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя (если такая инициатива не была вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору (в случаях, указанных в п. п. 5.4., 5.6. и 5.7. Договора) или обстоятельствами, предусмотренными Разделом 9 Соглашения) Заказчику в течение _____ (_____) рабочих дней со дня расторжения Договора должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, и выплачена неустойка, включая НДС, в размере двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России и действующей на день выплаты аванса, от суммы аванса за весь период, начиная с даты перечисления денежных средств Заказчиком по дату возврата аванса. Датой возврата аванса является дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, которые возникли независимо от ее воли.

9.2 Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению.

9.3 Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства.

9.4 Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее ____ (______) календарных дней после начала действия непреодолимой силы.

9.5 Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально компетентными органами.

9.6 Если указанные обстоятельства продолжаются более ____ (______) месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами.

10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.1. Исключительное право на результат работ (разработанное ПО) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

10.2. Исполнитель гарантирует, что при разработке ПО по Соглашению не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц.

В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Исполнителя ПО, Исполнитель по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Исполнителем будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере _____ (_____) %, включая НДС, от подлежащей возмещению суммы.

Возмещение и выплата штрафа производится Исполнителем не позднее _____ (_____) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Если по решению суда Заказчик не может пользоваться ПО или иным результатом услуг, или в случае если Исполнитель и/или Заказчик желает прекратить текущее использование ПО из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Исполнитель обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и могут быть направлены с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в Статье 15 Договора, либо по адресу, указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.

Адреса/реквизиты Сторон для направления корреспонденции:

11.2. Информация считается полученной Сторонами:

11.2.1 в случае направления с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте - в дату, указанную в подтверждении о получении Стороной-получателем факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, имеющемся у Стороны-отправителя;

11.2.2 в случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя.

11.3. Исполнитель обязуется регулярно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по Договору в формате ведения учета у Заказчика.

12 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее ____ (____) календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.

13.2. Договор составлен в ____ (______) экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, ____ (______) экземпляр ____ (______) – для Исполнителя и ____ (______) – для Заказчика.

14 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

14.1. Приложение. Техническое задание

14.2. Приложение. План-график выполнения работ

14.3. Приложение. График платежей

14.4. Приложение. Форма Акта сдачи-приемки работ

14.5. Приложение. Классификация дефектов и сроки их устранения

14.6. Приложение. Форма Протокола несоответствий

14.7. Приложение. Форма Дополнительного Соглашения

15 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

к Договору № ______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

программного обеспечения «____________________»

Форма ТЗ – произвольная, устанавливается Сторонами самостоятельно, в зависимости от предъявляемых IT -специалистами Заказчика требований к разрабатываемому ПО, но при этом должна включать в себя:

Функциональные требования к разрабатываемому ПО

Нефункциональные требования к разрабатываемому ПО

Необходимые для разработки ПО ресурсы Заказчика

Возможные риски

Критерии контроля и приемки результатов работ:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План-график выполнения работ

к Договору № _______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

Порядок сдачи-приемки работ промежуточных этапов

1. По завершении выполнения работ по этапу Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ по этапу (в ____ (____) экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ по этапу приведена в Приложении № 4 к Договору) комплект отчетных документов на материальных носителях, включающий в себя: ____________ и счет на оплату. Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ по этапу, ____ (____) из которых направить Исполнителю в течение ____ (____) рабочих дней с даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

2. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Приложении № 3 к Договору. После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу повторяется.

3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по соответствующему этапу.

к Договору № _______ на разработку

программного обеспечения

от "____"____________20___ г.

График платежей

Форма АктА сдачи-ПРИЕМКИ РАБОТ

сдачи-приемки работ

к Договору № ________ на разработку программного обеспечения

от «___» _________ 20__ г.

Сбербанк России ОАО, в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________, в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, «Заказчик» и «Исполнитель» здесь и далее по отдельности именуются «Сторона» и совместно «Стороны», подписали настоящий акт (далее по тексту – Акт) о том, что в соответствии с Договором № ______ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г. Исполнителем сданы, а Заказчиком приняты следующие результаты работ (программное обеспечение):

_____________________________________________________________

(наименование ПО)

С момента подписания Акта исключительное право на результаты работ (программное обеспечение) принадлежит Заказчику в полном объеме без ограничений в соответствии с п. 10.1 Договора № ______ на разработку программного обеспечения от «__» ________ 20__ г.

Общая стоимость работ по Договору № ________ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г. составляет ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей.

Заказчиком перечислен Исполнителю аванс в размере ________ (_____) рублей, включая НДС ________ (_____) рублей.

Следует к оплате по Акту ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей.

Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные работы.

Работы выполнены Исполнителем в объеме: _____________ , в сроки: _________________ и с качеством: ________________. Претензии Заказчика к выполненным работам: ____________________________.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

Классификация дефектов и сроки их устранения

Классификация дефектов

Форма Протокола несоответствий

Договор на разработку программного обеспечения является разновидностью договора оказания возмездных услуг . Однако данный договор имеет определенную специфику. Так, для некоторых видов услуг техническое задание может не играть особой роли или содержаться в самом тексте договора либо же в счёте на оплату. В то же время договор на разработку программного обеспечения зачастую требует составление дополнительного подробного технического задания, без которого оценить качество услуг исполнителя в последующем будет крайне трудно.

Говоря про договор на разработку программного обеспечения, следует отметить, что в нем не последнее внимание должно уделяться также вопросу зашиты прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Приведенный вариант договора является в этом плане достаточно поверхностно проработанным. Прочитать про способы передачи готового программного обеспечения согласно белорусскому праву Вы сможете

Договор на разработку программного обеспечения №____

город Минск «__»_________201_ года

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор на разработку программного обеспечения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать программное обеспечение в виде мобильного приложения для Интернет-ресурса «____________________________________» (далее — программное обеспечением) и передать все исключительные права на программное обеспечение Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услуги Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Под мобильным приложением для целей настоящего Договора понимается компьютерная программа, которая бы позволяла при установке на мобильные устройства, приспособленные для выхода в сеть Интернет, предоставлять пользователю мобильного устройства эксклюзивный формат просмотра Интернет-ресурса «_______________».
1.3. Исполнитель обязуется разработать мобильное приложение, которое бы позволяло установку на следующие типы устройств ______________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. разработать программное обеспечение в течение __________ в соответствии с настоящим Договором;
2.1.2. протестировать программное обеспечение;
2.1.3. разработать инструкцию по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанного программного обеспечения (в том числе исходный код), путем подписания акта приема – передачи выполненных работ;
2.1.5. по окончании работ продемонстрировать работу программного обеспечения на мобильном устройстве, передать установочную версию программного обеспечения, к которой прилагаются инструкция по установке программного обеспечения и руководство пользователя;
2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с программным обеспечением;
2.1.7. установить испытательный срок в течение _____ месяцев. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами.
2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, качественно и в установленные сроки.
2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора.
2.1.10. передать Заказчику все исключительные права на программное обеспечение.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. досрочно выполнить работы по настоящему Договору;
2.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты разработанного программного обеспечения в соответствии с настоящим Договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость разработки программного обеспечения Исполнителем на условиях настоящего Договора;
3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для разработки программного обеспечения информацию;
3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки программного обеспечения;
3.1.4. при отсутствии мотивированных претензий к Исполнителю принять разработанное программное обеспечение после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по разработке и удостоверить факт надлежащей разработки программного обеспечения, предусмотренной настоящим Договором, путем подписания акта приема – передачи выполненных работ.
3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию о ходе работ по разработке программного обеспечения лично, по телефону и посредством электронной почты.
3.2.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего Договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.
В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего Договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке программного обеспечения.
3.2.3. уточнять любым способом специфику выполнения работ по разработке программного обеспечения при условии, что такие уточнения существенно не изменяют предмет настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость разработки программного обеспечения составляет ________________________.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость программного обеспечения, являющегося предметом настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или наличными денежными средствами.
4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем производится в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема — передачи выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают будут стремиться разрешать путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в компетентном суде по месту нахождения Заказчика.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Исключительные имущественные права на программное обеспечение переходят к Заказчику после подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору.
6.2. Заказчик имеет право сдавать в аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии программного обеспечения, декомпилировать программное обеспечение полностью или в части.
6.3. После подписания акта приема-передачи выполненных работ по настоящему Договору у Исполнителя не остается никаких прав на переданное программное обеспечение кроме прав, которые в соответствии с белорусским законодательством не подлежат никакому отчуждению.
6.4. Исполнитель не имеет право использовать программное обеспечение в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.
7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. К настоящему Договору применимым является право Республики Беларусь.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

2. Порядок сдачи-приемки программного обеспечения

Данный раздел Договора на заказную разработку ПО имеет важное значение для обеспечения соответствия результатов работ потребностям и ожиданиям Заказчика, а также соблюдения интересов Разработчика в части объемов выполнения работ и их окончательной стоимости.

2.1. Заказчик вправе ознакомиться у Разработчика с ходом работ на любом этапе создания Продукта.

Для обеспечения качества работ необходимо обеспечить контроль со стороны Заказчика.

2.2. Если во время создания Продукта возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Можно предусмотреть иной порядок согласования изменений, в том числе путем обмена письмами, в рамках планирования или приемки промежуточных результатов работ.

2.3. По завершении работ и/или отдельного этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику исходный текст и объектный код Продукта (в том числе его части) на оптическом диске или посредством сети связи с сопутствующей технической документацией и руководствами по использованию.

Важный пункт для Разработчика в целях подтверждения сдачи промежуточных этапов работ и требования их оплаты. Для Заказчика также важно получать промежуточные результаты для проверки качества, тестирования, внесения необходимых изменений в ход работ.

2.4. Заказчик не позднее двух дней с момента извещения Разработчиком о готовности Продукта обязуется принять и протестировать представленный Разработчиком Продукт.

Пункт важен в первую очередь для Разработчика программного обеспечения.

2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии Продукта требования задания Стороны составляют акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

Здесь заложена модель приемки окончательных результатов работ в пользу Заказчика, т.к. он может мотивированно настоять на доработке переданного ему программного обеспечения. Однако это будет достаточно сложно сделать, в случае приемки промежуточных этапов без соответствующих оговорок (см. пункт выше).

Далее в разделе необходимо решить вопрос о правах на промежуточные и окончательные результаты разработок. Если не согласовать иное, Разработчик может создать массу промежуточных версий ПО с приоритетом по дате создания, воспользовавшись финансированием Заказчика. В таком случае Заказчик получит исключительное право только на окончательный результат, а за Разработчиком сохранятся права на массу клонов.

Также возможна ситуация с последующим использованием наработок. Поэтому в договоре на разработку ПО нужно решить вопрос о возможности или запрете использования Разработчиком полученных результатов работ в будущем для создания новых версий Продуктов для себя или третьих лиц.

Здесь же необходимо определить момент перехода исключительного права на созданное по договору программное обеспечение, т.к. это важно для целей бухгалтерского и налогового учета (особенно при осуществлении приемки промежуточных этапов работ).

3. Цена договора и порядок расчетов по договору на разработку ПО

Данный раздел договора имеет существенное значение для обеспечения качества и сроков выполнения работ, обоснования расходов Заказчика для целей налогообложения и обеспечения полной и своевременной оплаты работ в интересах Разработчика.

Возможна масса вариантов определения стоимости работ по созданию программного обеспечения :

. в твердой сумме

. в виде процентов с дохода от последующего использования

. на основе почасовых ставок сотрудников разработчика.

Порядок оплаты также имеет множество вариантов от 100% предоплаты, до оплаты в рассрочку по завершении определенных этапов работ или сдачи результатов в окончательном виде, или по итогам отчетного периода.

4. Ответственность сторон по договору на создание ПО

В разделе согласуются возможные санкции за нарушение сроков выполнения работ, их качество, сроки оплаты, нарушение исключительных прав третьих лиц и т.п.

5. Разрешение споров

Важный раздел договора, поскольку выполнение обязательств и действительность санкций напрямую зависит от возможности их принудительного исполнения.

6. Конфиденциальность

Существенный раздел, поскольку при подписании Договора и в ходе его выполнения стороны будут обмениваться различной информацией, которая имеет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.