mp 2011

ДОГОВОР НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ №

г. Москва 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: _______________________________, в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании устава с одной стороны и ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________________________ в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках настоящего договора оказывать услуги Заказчику по предоставлению на объекты Заказчика строительной техники (автотранспорта), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем только при условии получения от Заказчика заявки по установленному образцу (приложения № 2). Заявка предоставляется Заказчику в письменном виде, путем отправки на факс, либо по электронной почте, либо с доставкой курьерской службой. Заявка подписывается уполномоченным представителем Заказчика. Принятые к исполнению заявки являются неотъемлемой частью настоящего договора. До момента получения оригиналов все копии предоставленных документов имеют юридическую силу для обеих Сторон.

1.3. Строительная техника (автотранспорт) предоставляется в исправном состоянии с обслуживающим персоналом и заправкой ГСМ (дизельным топливом) для работы на объекте, указанном Заказчиком, если иное не оговорено в дополнительном соглашении.

1.4. Предоставляемая строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому состоянию, обеспечивающую ее безопасную эксплуатацию.

Предоставляемые Заказчику Исполнителем услуги по управлению и технической эксплуатации строительной техники (автотранспорта) должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями работ, указанными в заключенном между сторонами договоре.

1.5. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать строительную технику (автотранспорт) третьих лиц, при этом Исполнитель не перевыставляет Заказчику затраты, понесенные им при привлечении к исполнению данного договора сторонних организаций (третьих лиц), а учитывает их в своем налоговом учете.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. В согласованные сроки предоставлять Заказчику строительную технику (автотранспорт) в технически исправном состоянии.

2.2. Предоставляемая Заказчику строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию.

2.3. При поступлении от Заказчика сведений о неисправности строительной техники (автотранспорта) в кратчайшие сроки производить ее ремонт или замену на исправную.

2.4. Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации строительной техники (автотранспорта) квалифицированный персонал, члены которого имеют документы, разрешающие осуществлять управление данной строительной техникой (автотранспортом).

Персонал, осуществляющий управление и техническую эксплуатацию строительной техникой (автотранспортом) и его квалификация должна отвечать обязательным для сторон правилам и условиям настоящего договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики эксплуатации строительной техники (автотранспорта) данного вида и условиям договора.

Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) являются работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации строительной техники (автотранспорта).

Исполнитель обязан провести персоналу, осуществляющему управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) инструктаж по технике безопасности.

2.5. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя производится уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

2.6. Ежедневно предоставлять Заказчику оформленные путевые листы для проставления в них отметок о фактически отработанном времени.

2.7. Предоставлять Заказчику счета на оплату, прилагая к ним унифицированные формы первичной документации (Утвержденные постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года № 78) - путевые листы (форма №№ ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-4, форма №№ 1-Т, 3 спец., 4-с, 4-п), справки для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ-7), счет-фактуры, акты выполненных работ. Передача документов Заказчику осуществляется вместе с реестром документов. Представитель Заказчика обязан сделать отметку о получении им первичных документов в данном реестре.

2.8. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности, трудового распорядка.

2.9. Осуществлять контроль за работой строительной техники (автотранспорта) на объектах Заказчика.

2.10. Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам производства работ указанным в заявке.

Соблюдать все условия безопасной эксплуатации строительной техники (автотранспорта) в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных машин, утвержденными Госгортехнадзором (ГГТН), согласованные с проектом производства работ или технологическими картами.

3.2. Обеспечивать сохранность имущества Исполнителя, находящегося на объекте Заказчика, при условии обязательной передачи вышеуказанного имущества под роспись в журнале регистрации Заказчика. В случае утраты (порчи) строительной техники (автотранспорта) Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость утраченного, в случае порчи стоимость ремонта (в данном случаи, составляется либо акт по обоюдному согласию, или привлекаются независимые эксперты).

3.3. При стояночном режиме работ предоставить благоустроенное бытовое помещение для размещения работников, обслуживающих строительную технику (автотранспорт). Обеспечивать по согласованию с Исполнителем доставку водителей и экипажи на строительные объекты.

3.4. Обеспечить безопасную эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) на объекте Заказчика.

3.5. Ежедневно заполнять путевые листы строительной техники (автотранспорта), заверяя их подписью ответственного лица на объекте и печатью (штампом) Заказчика. Отказ от оплаты надлежащим образом выполненных работ по правильно оформленной первичной документации не допускается.

3.6. Заказчик обязан своевременно подписывать акты выполненных работ. В случае отказа Заказчика от подписания акты выполненных работ, Заказчик обязан в трёхдневный срок с момента получения акта представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания, с указанием документально подтверждённых причин отказа.

3.7. В случае если Заказчик не подписывает акты выполненных работ (услуг) и не предоставляет мотивированный отказ в подписании акта в течение вышеуказанного срока, выполненные Исполнителем работы (услуги) считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

3.8. Ежемесячно производить оплату за оказанные услуги, по выставленным счетам, на основании подписанных форм первичной учетной документации по учету работы строительной техники (автотранспорта).

3.9. В сроки и по расценкам, установленным приложением к настоящему Договору, осуществлять оплату за услуги, оказываемые Исполнителем.

3.10. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору.

3.11. Заказчик обязан произвести инструктаж своего персонала по технике безопасности при эксплуатации строительной техники (автотранспорта).

3.12. Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем технику в строгом соответствии с ее назначением и техническими характеристиками.

3.13. По окончании работ Заказчик обязан вернуть Исполнителю технику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость одного машино-часа договорная, зафиксированная в приложении № 1. Изменение цен на оказываемые услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Приложение является неотъемлемой частью договора.

4.2. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени, т.е. 8 часов по оказанию услуг, в том числе, 1 час подачи. При фактически меньшем объеме работ, отказе после подачи техники на объект или простое по вине Заказчика, последний обязан оплатить минимум оплачиваемого времени за 1 день работы, т. е. 8 часов. В случае не использования Техники по назначению в течение суток, при условии что техника находится в исправности, арендная плата за указанный период уплачивается Заказчиком в размере стоимости четырех часов за каждые сутки простоя.

4.3. До начала оказания услуг и предоставления строительной техники (автотранспорта) на объект, Заказчик осуществляет авансовый платеж по выставленному Исполнителем счету. При завершении выполнения работ (оказания услуг) Стороны производят полный взаиморасчет по фактически отработанному времени в течение 15 дней с даты выставления акта выполненных работ.

4.4 В случае не получения оговоренной в договоре или Заявке суммы предоплаты, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по данному договору до момента получения денежных средств на расчетный счет.

4.5. Заказчик оплачивает дополнительные расходы, связанные с перебазировкой подвижного состава для работы вне места его постоянного пребывания и обратно или с объекта на объект. Обо всех передвижениях строительной техники (автотранспорта) Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем за сутки до снятия с объекта.

4.6. При выполнении междугородних перевозок и при перемещении подвижного состава для работы вне места его постоянного пребывания Заказчик производит оплату в зависимости от километража.

4.7. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются выполнять предписания и правила по охране труда, техники безопасности, санитарной и пожарной безопасности, охране окружающей среды.

5.2. Исполнитель несет полную ответственность за последствия, связанные с передачей заказчику строительной техники (автотранспорта) несоответствующей техническому состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения сроков подачи техники Исполнитель уплачивает Заказчику штрафные пени в размере 0,1% от суммы работ по Договору за каждый день просрочки.

5.5. При наличии каких-либо замечаний к качеству оказываемых услуг, и Заказчик делает отметку в путевом листе и составляет в письменном виде соответствующую претензию.

5.6. Стороны несут ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств и строительной техники в соответствии с установленными нормативными актами.

5.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора либо связанные с настоящим договором, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий настоящего договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена факсами, сообщениями посредством электронной почты и т.д. При этом одна сторона обязуется при разрешении споров направить другой стороне претензию.

5.10. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 3 (трех) дней с даты её получения.

5.11. Все уведомления и сообщения, в том числе претензии, должны направляться в письменной, электронной или иной форме (по факсу, почте, курьерской доставкой с вручением, представителем организации и т.д.).

Уведомления, сообщения, претензии и иные исходящие документы от имени Исполнителя будут считаться исполненными надлежащим образом, а соответственно иметь юридическую силу, если они посланы таким образом, что подтверждает их получение другой стороной.

5.12. До обращения в арбитражный суд обязателен претензионный порядок разрешения споров.

6.13.. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае хищения или повреждения строительной техники (автотранспорта), составляется двухсторонний акт, определяющий ущерб и устанавливающий степень материальной ответственности каждой из сторон.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае невыполнении п. 2.1. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на объекте до момента устранения условий препятствующих безопасной эксплуатации строительной техники (автотранспорта).

В случае невозможности или отказа Заказчика от устранения таких причин Исполнитель вправе отозвать строительную технику (автотранспорт) с объекта, уведомив об этом Заказчика..

7. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 20___ г.

7.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет постоянно автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Наименование
Адрес юридический
Адрес почтовый
Расчетный счет
Наименование банка
Кор. счет
Телефоны
Электронная почта

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Наименование
Адрес юридический
Адрес почтовый
Расчетный счет
Наименование банка
Кор. счет
Телефоны
Электронная почта

Приложение №1 к Договору № __________-11 от _______________ 20___ г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорных цен

Примечания:

Цены указаны в рублях без учета НДС 18%.. Перевозка за МКАД оплачивается в два конца

Упаковка груза: — цена договорная, в зависимости от кол-ва груза. Страхование: от 0,1% стоимости груза

Приложение №2 к Договору № ___-11 от __________________ 20___ г.

ЗАЯВКА на работу спецтехники № ___

Дата заполнения от ________________ 20___ года

Заказчик: __________________________

Дата и время начала работ

строительной техники (с экипажем) в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Арендодатель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Арендатор », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в аренду и оказание Арендодателем своими силами услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации спецтехники с экипажами . Спецтехника зарегистрирована соответствующим образом в органах «Гостехнадзора» и находится в исправном состоянии, отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым механизмам, используемым для производственных, потребительских, коммерческих и иных целей в соответствии с конструктивным назначением предоставляемой Спецтехники.

1.2. Организация транспортировки Спецтехники на объект и обратно осуществляется силами и средствами Арендодателя за счет Арендатора.

1.3. Учет рабочего времени Спецтехники осуществляется в машино-часах и фиксируется каждую смену уполномоченными представителями сторон путем подписания рапорта (Приложение №3 к настоящему Договору).

1.4. Стороны договора определили, что расходы по оплате услуг состава экипажей предоставляемой в аренду Спецтехники, а также расходы на содержание техники, расходы на ГСМ включены в стоимость аренды.

1.5. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования им Спецтехники, полученной в соответствии с условиями настоящего договора, являются собственностью Арендатора.

1.6. Техника, предоставляемая по настоящему Договору, должна использоваться Арендатором по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.

1.7. Минимальный срок заказа техники составляет 4-е машино-часа (½ машино-смены).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется :

2.1.1. Предоставить Технику в технически исправном состоянии в соответствии с заявкой Арендатора. Договор принимается к исполнению Арендодателем после получения факсимильной или электронной копии надлежаще оформленной заявки Арендатора, форма которой установлена в Приложении №2 к настоящему Договору. Арендодатель обязуется предоставить технику в срок, при условии направления заявки Арендатора не менее чем за 24 часа до времени предоставления техники.

2.1.2. Предоставить машиниста (экипаж) для каждой единицы, обладающего необходимыми знаниями и квалификацией для управления Техникой. Машинист Арендодателя является уполномоченным представителем для подписания рапорта учета рабочего времени. Оплата труда машиниста осуществляется Арендодателем.

2.1.3. Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с руководством по эксплуатации Спецтехники и требованиями действующего законодательства РФ, проводить текущий и капитальный ремонт, предоставлять в необходимых количествах ГСМ, иные расходные материалы.

2.1.4. В случае полного выхода из строя в период срока действия договора предоставленной Спецтехники, по согласованию с Арендатором рассмотреть вопрос о возможной замене такой Спецтехники в максимально короткий срок (но не более суток) на аналогичную, при этом оплата аренды до замены не начисляется.

2.2. Арендодатель вправе :

2.2.1. В любое время проверять порядок использования Арендатором Техники в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. В случае нарушения Арендатором оговоренных целей эксплуатации предоставленной Техники потребовать досрочного возврата Техники с выплатой штрафа, указанного в п.4.6 настоящего договора.

2.2.3. Приостановить эксплуатацию Спецтехники в целях проведения регламентных работ по ее техническому обслуживанию.

2.2.4. Приостановить эксплуатацию Спецтехники в случае возникновения задолженности по оплате аренды Техники до полного расчета с учетом возможного простоя.

2.3. Арендатор обязуется :

2.3.1. Произвести все согласования, на проведение земляных работ, в муниципальных и прочих профильных разрешительных органах (в т.ч. Водоканала, Энергосбыта, Газового треста, ГТС, ГИБДД и прочих), и таким образом, единолично нести ответственность за возможные повреждения соответствующих коммуникаций, техникой Арендодателя.

2.3.2. Назначить ответственного за эксплуатацию Спецтехники Арендодателя, в лице производителя работ (тел. ), который уполномочен давать распоряжения машинисту для каждой единицы Техники по организации работ на объекте, а также, должен ежедневно заверять своей подписью и штампом в рапорте учета рабочего времени количество отработанных мaшинo-часов.

2.3.3. Произвести инструктаж машиниста для каждой единицы Спецтехники по особенностям производства работ на объекте. Обеспечить соблюдение правил безопасности труда при производстве работ на объекте.

2.3.4. Немедленно извещать Арендодателя о любом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его возникновения.

2.3.5. Нести материальную ответственность за сохранность техники, находящуюся на объекте указанного в п.1.3 настоящего договора, в нерабочее время. В случае ее хищения, расхищения, возгорания, разукомплектования, повреждения не по вине Арендодателя, возмещать стоимость восстановительного ремонта, а также оплачивать время простоя.

2.3.6. В сроки, согласованные стoронaми нaстoящeго дoгoвoра, вносить арендную плату за пользование полученной в аренду Спецтехникой с экипажем.

2.3.7. Бережно относиться к Спецтехнике, обеспечивать машинисту каждой единицы Спецтехники надлежащие условия труда. Не вскрывать предоставленную Технику и не производить ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Арендодателя и участия специалистов Арендодателя.

2.3.8. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками и соблюдать правила ГГТКН и СНиП.

2.3.9. Заранее уведомить Арендодателя об отказе от аренды или окончании предполагаемого срока производственной эксплуатации и подтвердить заранее письменным уведомлением Арендатора, подписанным его уполномоченным представителем, заверенным печатью Арендатора не позднее полных рабочих смен.

2.3.10. При использовании Техники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об этом Арендодателя в Приложении №2.

2.3.11. В случае невозможности оказания арендованной техники на объекте Арендатора и по вине Арендатора, выявленной непосредственно в день предоставления техники в аренду, Арендатор оплачивает Арендодателю сумму, равную стоимости ½ (минимальной) машино-смены заказанной техники.

2.3.12. Собственными силами обеспечить снабжение техники электроэнергией в случае ее необходимости для эксплуатации техники на объекте.

2.4. Арендатор вправе :

2.4.1. Продлить срок работы Техники, находящейся на объекте, сверх сроков указанных в заявке. При этом Арендатор гарантирует оплату дополнительных часов (указанных и подписанных в рапорте) не позднее дней с момента переработки.

2.4.2. При заказе Техники более чем на одну смену, Арендатор вправе не оплачивать один час подачи на объект, при условии предоставления межсменной стоянки для Техники на своем объекте и гарантии ее полной сохранности вне рабочего время.

2.4.3. В случае поломки единицы Техники (не по вине Арендатора) требовать замены на аналогичную или требовать соразмерного уменьшения арендной платы.

3. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость аренды по настоящему договору исчисляется в машино-часах. Один час подачи техники в пределах г. к объекту и 7 часов работы составляют целую машино-смену; один час подачи в пределах г. и 3 часа работы составляют ½ (минимальную) машино-смену. Исключение составляют бортовые автомобили и манипуляторы. При заказе бортовых автомобилей и манипуляторов минимальная смена состоит из одного часа подачи в пределах г. и 5 часов работы. Необходимое время работы Техники указывается Арендатором самостоятельно в Приложении №2.

3.2. Стоимость машино-часа указана в Приложении №1 к настоящему договору (Прайс-Лист).

3.3. При заказе минимальной смены, стоимость часа работы техники возрастает на коэффициент равный . При продлении техники, заказанной на минимальную смену, дальнейший расчет последующих часов работы будет производиться исходя из стоимости машино-часа с коэффициентом .

3.4. При заказе техники в пределах км. зоны от границ города , смена будет включать в себя 2 часа подачи к объекту и 6 часов работы.

3.5. При заказе Техники далее, чем за км от границ города расчет стоимости аренды производится путем суммирования стоимости машино-смены соответствующей единицы и стоимости доставки техники до объекта (произведение расстояния в километрах на стоимость 1 километра, указанную в Приложении №1 к настоящему Договору).

3.6. Арендодатель вправе предоставлять Арендатору скидки при заказе Техники, ввиду чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Арендатору счетах может отличаться от стоимости, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.7. При использовании Техники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по вине Арендатора, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену, указанную в Приложении №2. Если простой произошел по вине Арендодателя, то оплата производится за фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.

3.8. Арендодатель оставляет за собой право изменения стоимости Аренды, указанной в Прайс-Листе (Приложение №1 к настоящему Договору), предварительно уведомив об этом Арендатора не менее, чем за календарных дней до начала действия нового Прайс-Листа.

3.9. Арендатор в течении банковских дней с момента подписания нaстoящего догoвopа осуществляет предоплату в размере стоимости перевозки Спецтехники и работы в течении машинo-смен каждой единицы, согласно выставленных Арендодателем счетов, далее оплачивает работу спецтехники за каждые смен с учетом возможной переработки согласно подписанному рапорту учета рабочего времени, подписанного уполномоченными лицами Сторон.

3.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Арендодатель не несет ответственность за предоставление техники, не отвечающей целям ее использования Арендатором, в случае, если Арендатор указал неверные сведения.

4.2. В случае нарушения сроков предоставления техники либо ее непредставления по вине Арендодателя, Арендатор вправе взыскать с Арендодателя штрафную неустойку в размере % от стоимости аренды за каждый час просрочки.

4.3. За нарушение сроков внесения платы за аренду Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штрафную неустойку в размере % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы техники, Арендодатель оставляет за собой право приостановить работу техники, уведомив об этом Арендатора любым доступным способом.

4.5. Арендатор возмещает Арендодателю реальный ущерб, причиненные утратой и/или повреждением (порчей) техники, на основании двустороннего акта о недостаче/повреждении, по средним рыночным ценам, действующим на момент подписания указанного акта.

4.6. В случае нарушения Арендатором оговоренных целей эксплуатации предоставленной техники, Арендодатель имеет право досрочного возврата техники с взысканием с Арендатора штрафа в размере полной стоимости машино-смены данной Техники, согласно Прайс-листу.

4.7. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.

4.8. Арендатор несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации техники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим законодательством.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных, непредотвратимых обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.

5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, смерчи, ураганы и т.п.), признанные в качестве таковых соответствующими органами гидрометеорологической службы; пожары, признанные соответствующими органами пожарной безопасности в качестве таковых; забастовки, военные действия, террористические акты, признанные органами государственной власти; и прочие события, не зависящие от воли сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. Изменение финансовой ситуации в Российской Федерации (дефолт, деноминация, девальвация и проч.) не признается обстоятельством непреодолимой силы.

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1, сторона, для которой произошло наступление таких событий, должна немедленно (не позднее дней) известить другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города .

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны согласились, с тем, что Договор и все приложения к данному Договору, направленные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Обратите внимание, что договор аренды составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

ДОГОВОР проката платья

«__»__________ г.

ООО «Прокат», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Александрова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин Зиновьев Зиновий Зиновьевич именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» напрокат за плату во временное пользование платье, принадлежащие ему на праве собственности (далее по тексту имущество): Одно женское платье.

1.2. Срок проката имущества: с 01.11.2018 по 02.11.2018 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:

2.1.1. передать Арендатору в срок до 10-00 час.02.11.2018 года по приемо-сдаточному акту (приложение 1 к договору) указанное в п. 1.1. настоящего договора имущество в состоянии, позволяющем его использование для личных нужд.
2.1.2. передать имущество вместе со всеми его принадлежностями, в исправном состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и назначению имущества.

2.2. Арендатор обязан:

2.2.1. использовать имущество в соответствии с его назначением и условиями настоящего договора;
2.2.2. своевременно внести арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором:
2.2.3. содержать имущество в исправности и рабочем состоянии до сдачи Арендодателю:
2.2.4. не передавать имущество без согласия Арендодателя третьим лицам;
2.2.5. вернуть имущество по приемо-сдаточному акту в том состоянии, в котором он его получил, до 10-00 часов 02.11.2018 года.
2.2.6. возместить Арендодателю причиненный в результате ненадлежащего пользования имуществом ущерб в полном объёме.

3. Цена Договора

3.1. Стоимость проката составляет 500.00 (Пятьсот) рублей 00 коп.
3.2. Арендатор вносит арендную плату 1 ноября 2018 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Арендодателя.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение срока, указанного в п.2.2.5. настоящего договора. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 200 рублей за каждый день просрочки, но не более чем за 10 дней.
4.2. В случае не возврата имущества после истечения 10 дней после срока, указанного в п.2.2.5., «Арендатор» возмещает стоимость имущества в полном объеме в срок до 27.12.2018
4.3. В случае нарушения срока, указанного в 2.1.1. настоящего договора, Арендодатель уплачивает Арендатору неустойку в размере 1\300 ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки.
4.4. В случае причинения имуществу ущерба Арендатор несет ответственность за
недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие его
использованию по целевому назначению, даже если во время заключения настоящего Договора
он не знал об этих недостатках.
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Договора

5.1. Срок действия Договора — с момента заключения до исполнения сторонами своих обязательств.

6. Изменение и прекращение Договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.
6.2. По требованию Арендодателя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в судебном порядке в случаях, когда Арендатор грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора либо использует арендуемое имущество не по целевому назначению.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие во время действия настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а в случае не достижения согласия — в судебном порядке.

8. Прочие условия

8.1. На момент заключения настоящего Договора Арендодатель гарантирует, что имущество, сдаваемое в прокат, соответствуют требованиям технического регламента.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель ООО «Прокат»
Адрес
Телефон
ИНН/ КПП 701701001
e-mail:
Арендатор
Зиновьев Зиновий Зиновьевич
Адрес

Паспорт:
Выдан:
ИНН 701723257506

Приложение № 1

Акт приема-передачи платья к договору проката № от _______

«___»________г.

1. На основании Договора проката от 01 ноября 2018 Арендодатель передает Арендатору платье, указанное в п. 1.1. вышеназванного договора, далее именуемые имущество в состоянии, пригодном для использования их по назначению, указанному в Договоре проката от 01.11.2018 г.
2. Арендатор принимает вышеуказанное имущество в качественном состоянии, как оно есть на момент подписания настоящего акта.
3. При приеме-передаче стороны установили, что состояние и внешний вид имущества удовлетворительное. Арендатор не имеет к Арендодателю претензий по состоянию передаваемого в аренду имущества.
4. Настоящий акт свидетельствует факт передачи вышеуказанного имущества от Арендодателя к Арендатору.


7. Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора проката № от «01» ноября 2018года.
8. Подписи, адреса и реквизиты сторон.

Арендодатель ООО «Прокат»
Адрес
Телефон
ИНН/ КПП 701701001
e-mail:

Арендатор
Зиновьев Зиновий Зиновьевич
Адрес

Паспорт:
Выдан:
ИНН 701723257506

Акт приема-передачи (возврата) к договору проката № от ____________

«__»_________г.

ООО «Прокат», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Александрова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин Зиновьев Зиновий Зиновьевич, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании Договора проката платья от 01 поября2018 Арендатор возвращает Арендодателю имущество, указанное в приложении 1 к договору, в состоянии, пригодном для использования его по назначению
2. Арендодатель принимает вышеуказанное имущество в качественном состоянии, как оно есть на момент подписания настоящего акта.
3. При приеме-передаче стороны установили, что состояние и внешний вид имущества удовлетворительное, Арендодатель не имеет к Арендатору претензий по состоянию передаваемого в аренду имущества.
4. Настоящий акт свидетельствует о передаче вышеуказанного имущества от
Арендатора к Арендодателю.
5. Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
7. Подписи, адреса и реквизиты сторон.

Арендодатель ООО «Прокат»
Адрес
Телефон
ИНН/ КПП 701701001
e-mail:

Александров А.А.
Арендатор
Зиновьев Зиновий Зиновьевич
Адрес

Паспорт:
Выдан:
ИНН 701723257506

Зиновьев З.З.

В малом бизнесе договор проката всегда был в почете. И не мудрено: прокат свадебных платьев, вечерних нарядов, лимузинов, лодок, удочек, утюгов, телевизоров, холодильников и теннисных ракеток, - список можно продолжать бесконечно. И если те предприниматели, у кого основная деятельность связана с так называемым бытовым прокатом, практически не делают ошибок при его заключении, то те, для кого это сопутствующий (хотя и немалый) доход не уделяют достаточного внимания подобных соглашениям, а зачастую пренебрегают его заключением. Вследствие чего несут убытки от поломок имущества или теряют клиентов. Однако единожды сдать в прокат имущество нельзя – такой вид деятельности должен быть предусмотрен учредительными документами.

Правильно заключить договор проката не так сложно, нужно знать ряд особенностей.

Итак, договор проката – это разновидность договора аренды, предполагает передачу имущества предпринимателя заинтересованному лицу на возмездной основе. Имущество предается в пользование или/и владение в личных потребительских целях на срок не более 1 года (ст. 626 – ст. 631 глава 34 ГК РФ).

Основных отличий договоров проката от договоров аренды не так уж и много, но их важно знать. Первое заключается в том, что текущий ремонт обязан производить арендодатель , а при аренде – арендатор. Второе – невозможность передачи имущества в субпрокат (субаренду ). Именно поэтому прокат получил наибольшее распространение среди населения – потребителей.

Стороны договора проката, как правило, арендодатель – предприниматель и арендатор – физическое лицо. Внимание предпринимателей: на такие соглашения распространяет свое действие закон «О защите прав потребителей» .

Помните, что в момент передачи, арендодатель обязан проверить исправность сдаваемого в аренду имущества и ознакомить арендатора с правилами его эксплуатации и выдать письменные инструкции или руководство пользователя.

Если вдруг недостатки будут выявлены арендатором уже после передачи имущества в прокат, то арендодатель обязан устранить их не позже, чем в 10-дневный срок после получения претензий со стороны арендатора. Однако если недостатки возникли по вине арендатора, то он оплачивает стоимость ремонта и транспортировки, в случае необходимости.

Что касается оплаты имущества, переданного в прокат, то стоимость может взиматься единовременно при заключении договора проката, а может быть разбита на несколько платежей . Следует иметь в виду, что арендатор вправе требовать возврата части уплаченной суммы, если имущество было им возвращено досрочно в соответствующем состоянии. Права арендодателя защищены действующими легитимные нормами ничем не хуже: взыскать с арендатора задолженности по переданному ему в прокат имуществу можно в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса.